装修合同

时间：2022-03-01 10:22:51 装修合同我要投稿

【推荐】装修合同模板集锦8篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的装修合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

【推荐】装修合同模板集锦8篇

装修合同篇1

　　甲方（总部）：+++++装饰工程有限责任公司

　　乙方（加盟方）：

　　一、总则

　　1、甲乙双方本着平等、自愿、互惠互利、共同发展的原则，为了进一步拓展市场，更好地开展装饰工程业务，经协商就乙方加盟甲方的事项，达成共识并签订本协议。

　　2、加盟形式：甲方同意乙方以甲方分公司形式进行经营活动，分公司名称为分公司。

　　3、分公司注册地址。

　　4、分公司经营范围。

　　二、加盟费用

　　1、乙方在签订本协议时向甲方支付壹万元(￥10000)加盟费，本协议期满或解除时加盟费不予退还；

　　2、甲方向乙方的征收的管理费用采用固定管理费用的模式，管理费为每年伍万元（￥50000），管理费自签订本协议5日内支付；次年管理费应于上年度协议签订日期前支付，如乙方逾期10日未支付管理费时，甲方有权单方面终止协议，并收回资质（包含各种资质证明文件）及公司名称、形象使用权。

　　3、乙方在本协议签订之日起7日内向甲方支付信誉保证金贰万元(￥20000)元，协议期满后退还，如乙方在经营过程中出现违规操作，违法乱纪，不遵守行业道德的行为（包括签合同时不正规操作，给客户或业主造成损失，不能及时解决赔偿；乙方在保管业主、客户的工程款或定金、订金期间出现丢失或带款潜逃），或其他对++++装饰公司造成名誉损失的行为，总公司有权没收其信誉保证金且相关的一切法律责任由乙方自行承担；情节严重者，甲方将在没收乙方信誉保证金后将其交公安司法部门处理。

　　三、甲方权利和义务：

　　1、甲方负责配合办理乙方的营业执照、税务登记证、机构代码证，费用由乙方承担。

　　2、甲方授权乙方以甲方分公司名义对外从事合法经营活动，并为分公司提供相关的资质证明文件和证书。

　　3、甲方负责每年的资质证、安全生产许可证等资质必备证件的年审，年审相关费用甲方承担；乙方负责其营业执照、税务登记证、机构代码证等证件的年审，年审费用由乙方承担。

　　4、如乙方发布不真实信息的，则甲方有权对其主要负责人进行批评，如情况严重，可进行罚款，罚款的.标准另行制订。如产生法律纠纷的，责任由乙方承担。

　　5、甲方有义务对合作伙伴（乙方）的业务工作进行指导，并对广告的统一投放、人员培训提出合理的建议。

　　四、乙方权利义务：

　　1、乙方担任分公司的负责人，在不违背公司总部的经营方针和协议约定的情况下对分公司有经营权和管理权，乙方可根据自身的情况调整经营活动，乙方在经营过程中必须接受甲方的监督和指导；

　　2、乙方需备齐正常运营所需各项资料：如房屋租赁契约、房产证证明复印件等相关证件。

　　3、乙方不得转让、转借、出租营业执照、税务登记证、机构代码证；同时，乙方不得将资质证及其相关证件转借他人或挪作他用。如有违反，乙方须赔偿甲方的相关损失。

　　4、乙方必须遵守法律，合法经营，注重甲方形象及声誉。甲方有权对乙方经营情况进行抽查，如发现有以下现象，甲方有权终止协议：

　　（1）乙方中途自动放弃经营；

　　（2）乙方未经总部许可，私自将分公司转让第三方经营

　　（3）乙方在经营过程中，因违反国家、地方相关法律法规，导致被相关管理部门暂停经营、吊销执照或强行关闭的；

　　（4）乙方采取不正当竞争的影响甲方及其他加盟方经营的，甲方将根据情节作出是否终止协议；

　　（5）乙方恶意损害公司形象和声誉的。

　　（6）乙方及其雇用人员除了正常经营管理需要外，应遵守总部制定的保密制度，不得私自将甲方或其站点商业秘密透露给第三方，否则，甲方将通过法律途径向乙方追究责任并索赔损失。

　　五、甲乙双方合作经营项目

　　1、双方有一方无法单独完成或者双方基于客户资源等原因进行的合作经营项目，利润按5：5分成合作，共同施工与管理、共同承担盈亏。

　　2、为能够很好的将合作经营项目与乙方单独经营项目进行区分，双方在开展进行具体项目合作时应该以必要的书面形式将权利义务进一步明确。

　　3、合作结算方式：（如：甲方向乙方转交工程或乙方向甲方转交工程）一方签定合同收取相关款项后3日内按照约定比例向合作方支付。

　　六、协议期限及解除

　　1、本协议有效期为壹年，自年月日起至年月日。

　　2、乙方因管理不善导致无法正常经营而解除本协议的，应提前一个月以书面形式向甲方提出申请，并将业主、客户的业务向甲方交割且得到甲方确认，乙方须配合甲方办理营业执照等相关证件的撤销、过户或变更手续，甲方须在上述撤销、过户或变更手续完成之日起七个工作日内将信誉保证金退还乙方，对于乙方的经营场所甲方有优先受让权。

　　3、协议到期解除协议时甲方归还乙方所付费信誉保证金；需续约的则另外签订续约协议，信誉保证金暂时不予退还，直到再次加盟结束并完全交割清楚，甲方退还乙方信誉保证金。

　　七、关于公司工程部的管理规定：

　　（1）甲方在总部设立工程部并配备相应的项目经理和施工人员，乙方可按照甲方工程施工分包费用规定选择甲方现有施工人员对其所承接工程进行施工及工程款结算；

　　（2）如乙方将其工程发包给其他施工承包人，该承包人应具备合法资质，并在甲方工程部备案以便甲方统一管理，其工程分包结算由乙方与该承包人自行约定。；

　　（3）客户拒绝支付工程款的，如原因在于施工质量，则相关责任由负责施工的项目经理承担；如原因在于设计方面，则相关责任由乙方承担。

　　八、免责条款：如因洪水、地震、火灾、大面积流行性疾病、法律及政府政策变更等不可预见，不能避免的因素导致本协议不能履行或不能全部履行的，甲乙双方均不承担违约责任，甲方将退还乙方已交纳的信誉保证金。

　　九、情势变更条款：如在合同履行过程中出现双方签订合同时的情势发生重大变更导致合同无法履行或者履行合同已无意义，一方可根据法律上成立的情势变更事由，提出对合同进行修正或者解除。

　　十、相关事项

　　1、甲乙双方互相不负责，任何一方单独针对第三方债务、承诺、义务和责任，甲乙双方将不保证、不负责对方本协议外的义务、债务或开支等。

　　2、在本协议正常执行的前提下，甲乙双方互相不为对方的经营结果负责。

　　3、本协议之加盟方式，允许乙方采用独立核算、自主经营的原则。但乙方须具备完善的财务制度、按章纳税。不得违反国家相关法律法规，如乙方出现偷税漏税等违反法律的行为，该法律责任由乙方承担。

　　4、鉴于乙方是仅以甲方分公司的名义对外从事经营活动，甲方并不实际参与其正常经营活动。因此，出现以下责任时乙方应承担全部法律及民事责任：

　　（1）乙方因为独立与客户之间的合同纠纷而产生的违约责任；

　　（2）乙方所雇佣员工而产生的支付工资福利等费用；

　　（3）乙方以分公司名义在外赊购材料款；

　　（4）乙方以分公司名义租赁办公场所、设备等而产生的费用；

　　（5）乙方雇佣人员在履行职务过程中因为意外而产生的医疗、劳保费用；

　　（6）乙方在经营加盟分公司期间所产生的或者在法律上应该承担的其他任何费用及责任；

　　（7）乙方施工人员在施工过程中出现伤亡事故的，最终的责任由乙方承担。甲方不承担任何法律及赔偿责任。

　　十一、其他约定

　　（1）乙方在出现纠纷时应该独立解决并以分公司和自有资产承担责任。根据本协议加盟形式，如出现诉讼、仲裁情况，乙方应自行解决，同时承担相关所有费用。

　　（2）本协议经双方平等协商，以书面形式并经双方签字认同后得以补充或修改。补充或修改部分与本协议具有同等法律效力。

　　（3）甲乙双方履行协议时所发生的争议应协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

　　（4）本协议自各方法定代表或授权代表签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，效力相同，双方各持一份。

　　甲方（总部）签章：乙方（加盟方）签章：代表：代表：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　签约地点：签约时间：

装修合同篇2

　　原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。

　　经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。

　　【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费?

　　【律师评析】

　　审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。

　　审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。

　　本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的`标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：

　　一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;

　　二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;

　　三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;

　　四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。

　　如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费650元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。

装修合同篇3

　　1、查看公司是否正规：

　　装修时，最好选择正规的装修公司，可以通过查看公司的营业执照的方式检查。合法装修公司都要有营业执照。在签订合同前，应该验看装修公司的营业执照。另外也需要对营业执照和公司公章上的公司名字进行查看，如果没有法律效力，自然不可信也不可行。

　　2、约定工期：

　　这是指根据房屋的大小，推测房屋施工时间，约定好完工的时间。比如讲，100㎡公寓房装修，工期在35~45天不等。装修公司为了保证按期完工有一定的富裕空间，一般会定到50天。如果有需求提前入住，则可以和装修公司进行协商。如果是由于装修公司的关系造成的拖延工期，可以按照合同要求赔偿。

　　3、增减项目：

　　增减项目是很容易出现漏洞的一条，非常让人头疼。装修过程中，变数很多，在合同生效后，如果出现变更施工内容、材料的情况，这部分的工程款应该按实际使用计算，并且应当在变更前有业主确认才可以进行。在签合同的时候，应该明确指出!

　　4、水电额外费用：

　　这里的水电费用是指在装修过程中所使用的水、电以及其他的相关费用。整个装修时常一般都要2个月，除了工地现场的`施工工具，不少工人的生活起居也会在工地内完成，因此要事先做好约定。

　　5、咨询靠谱的全程监理服务：

　　对于上述情况，对于工程量并没有明确概念的业主实际上很难防范。因此我们更推荐选择装修监理来把关预算和图纸，也可以让监理陪同签订装修合同。此外，预算单上所用的材料既要有品牌也要有具体的型号、规格、等级;计价单位不论是按照米还是按照项目，都应统一。

　　6、留意合同中的霸王条款：

　　不少商家单方面用来规避自己的责任或者逃避义务的一些合同条款，这些条款或明或暗，普遍都是极不公平和不讲道理的，对读者利益是很大的损害。

　　7、仔细检查合同中的核心条款：

　　通常情况下，装修合同中的核心条款包括：工期、付款、增减、保修、水电和预算。下面我们来细细分析一下吧!

　　8、付款方式：

　　在签合同的时候，切记不能一次性付款，这样，有些装修公司在装修的时候，可能就不那么尽心了。最好选择分阶段付款的方式。目前装修公司常用的分阶段结算付款的比例是：开工交底时支付全款的35%，泥木进场和油漆进场时再各支付30%，最后竣工时支付5%的尾款。

　　9、保修条款：

　　对于水电、吊顶等施工项目的保修范围和保修时限要明确。一旦出了问题，装修公司是应该包工包料进行维修，还是由业主提供材料、装修公司上门维修，都需要说明。目前上海不少装修公司对于水电工程都是保修十年，甚至也有公司终生保修。

　　10、图纸预算：

　　装修图纸和预算是整个装修合同的最核心部分，既是大家最关心的部分，又是猫腻最多的地方，必须谨慎对待。装修预算中最经常出现的情况就是恶意漏项和故意报低工作量，导致预算中的报价明显低于实际需要。

　　11、建议至少签订两份合同：

　　在装修过程中，建议读者与装修公司签订两份合同。除了上面我们说的施工合同以外，在设计阶段还应该签订设计合同。对于装修公司需要提供哪些图纸、哪些设计方案都应该有明确的说明。

　　12、推荐监理陪同签约：

　　现在不少的装修公司不让业主把合同和预算表带回，因此业主也没办法花费时间去仔细研究。在这种情况下，让监理陪同上门签约就显得尤为必要。倘若没办法看懂的合同和预算，他们都可以帮忙搞定。对于初次装修或对装修公司不放心的读者，尤其管用!

装修合同篇4

　　编号： CFJT—005

　　****装饰工程有限公司

　　泥工班组劳动合同书

　　甲方（用人单位）名称：****装饰工程有限公司****楼室内装饰工程项目经理部法定代表人（委托代理人）：

　　乙方（劳务供方）名称：乙方（领队人）姓名：

　　性别：

　　（领队人）家庭住址：

　　居民身份证号码：

　　合同书编号： CFJT—005

　　****装饰工程有限公司经理办公室制

　　劳务合同书

　　甲方：****装饰工程有限公司****楼室内装饰工程项目经理部乙方：

　　根据国家有关法律、法规规定，按照平等自愿，协调一致的原则，签订如下劳务协议。

　　一、工程名称：****楼室内装饰工程泥工工程二、工程地点：长沙市经济技术开发区漓湘中路三、乙方的工种及人数： 1、工人

　　2、乙方带队负责人姓名：，身份证号码：四、开竣工日期：从年月日起至年月日止。五、乙方劳务承包工作内容：

　　甲方将****楼室内装饰工程泥工工程及现场委托给乙方施工；乙方包耗材，包卸材料、上楼、场内转运及垃圾清运，自带工具及消耗品，如切割片、电缆线、钻头等工具耗材，（按附表单价相应计算造价、含管理费）以此作乙方结算工资款。甲方提供的材料，乙方损耗控制在2℅以内，超出损耗部分由乙方负责赔偿。

　　六、工期、质量、环境、职业健康安全要求 1、工期；

　　2、质量标准；工程质量一次交验合格率100%；顾客满意率85%

　　3、职业健康安全；实施JGJ59-99标准检查合格率100%，优良率40%以上； 4、环境（现场文明）；现场环境与卫生符合JGJ146-20xx标准；七、劳动报酬及付款方式

　　1、根据乙方承担分部分项工程或建筑面积，参照预算定额单价和劳动力市场工资价位，实行计件工资包干。工资包干中，包括人工工资、管理费、自带工具费、病伤辅助工资、差旅、伙食、住宿以及节假日加班、双抢等。乙方人员的工资由乙方定期造工资表发放到人，并交一份给甲方。

　　2、具体分部分项工程或建筑面积单价：

　　3、以上单价为税后价格。乙方工人进场，建设单位付款之前甲方按50元/天·人预支生活费给乙方；进度款按建设单位付款时间为准，建设单位支付进度款时，甲方

　　按乙方完成工程量乘以单价，支付至70%给乙方，在第一次支付进度款时扣除预支生活费；工程竣工验收后，甲方按95%支付给乙方；二年质保期满后支付5%。

　　4、计件包干工资与乙方承包工作内容的进度、质量、职业健康安全、环境（现场文明）挂钩。凡不能满足要求的，分别按以上四项指标扣减计件包干工资10%。

　　八、甲乙双方职责（一）甲方：

　　1、甲方应对乙方人员进行施工技术、质量、环境和职业健康安全要求交底，进行环境（现场文明）、企业规章制度和纪律、法律法规等方面的学习。

　　2、甲方应验明乙方人员的身份证、计生证、以及特种作业人员操作证及职业资格等证书。

　　3、甲方提供乙方的安全帽、安全带、临时水电、活动脚手架、提供10套活动架。 4、乙方违反合同条款，甲方有权解除合同，将乙方清退。（二）、乙方：

　　1、乙方人员必须身体健康，年龄在18—45岁内的公民（一般为男性）；特种作业人员必须持有效的《中华人民共和国特种作业操作证》上岗。

　　2、乙方人员必须遵纪守法，遵守甲方的各项规章制度，服从工作安排。 3、乙方违法乱纪，违反安全操作规程，造成伤亡事故，其责任由乙方自负。 4、乙方违反施工操作规范，造成返工，浪费材料，要全额承担材料损失费及人工费。

　　5、乙方进场时，要提供劳务人员花名册一式三份，花名册内容包括姓名、性别、年龄、工种、工作年限、身份证号码、家庭详细住址等。

　　6、活动脚手架由乙方自行搭设。九、进度奖罚条款：

　　乙方必须根据项目部所制定开、竣工日期，进度计划，按时完成，乙方根据所承包的工程量和进度计划要求配备相应的劳动力，如因乙方自身原因造成进度滞后，则按乙方施工人员每天每人扣除25元。每周按进度计划按时完成奖50元，每月按进度计划按时完成奖100元，每月提前三天以上完成奖200元；如不能按期完工，甲方有权拒付工程款并清退出场。十、奖罚执行：

　　对乙方的罚款由项目相关人员开具罚款单，并从甲方每月向乙方支付的'工资中予以扣除。奖金则由甲方从项目奖励基金中发给乙方。

　　十一、工作结算：

　　乙方每完成一单位工程后按实际的工程量结合本协议单价表进行结算，未注明单

　　价的项目按公司内部定额单价或甲、乙双方协商，不计管理费，签证计时工按技术工种100元/工日。

　　十二、其他说明补充事项

　　1、乙方被理解为本合同各项工作内容及合同隐含工作内容及风险均已包括双方确认的合同之中。

　　2、20xx元之内的工伤事故由乙方自行承担，超过20xx元的工伤事故由甲方协助乙方找保险公司赔偿。

　　十、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　十一、本合同一式三份：甲方二份，乙方一份。本合同自双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：代表：年月日

　　乙方（盖章）：代表：年月日

　　此单价含差旅、伙食、住宿、材料卸车、上楼及垃圾清运等费用。

　　甲方签字：乙方签字：

　　日期：日期：

装修合同篇5

　　委托方(以下简称甲方)：

　　联系电话：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则，达成以下协议：

　　一、甲方将XXXX小区XX楼X单元XXX室住房一套承包给乙方装修，总面积XXXm。

　　二、承包方式：包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。

　　三、承包内容：

　　四、施工工期：从20xx年X月X日至20xx年X月X日止，总工期为20天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除200元，工期超过35天后乙方每天按总造价10%赔偿甲方。

　　五、总造价金额：贰万捌仟元整(￥：28000.00元)。

　　六、施工要求：乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。

　　七、乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。

　　八、甲方义务

　　开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件(包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除)，不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。

　　九、乙方义务

　　施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。如施工时间内施工者发生安全事故，由乙方承担全部责任。

　　十、工程款支付方式：

　　1、自签订合同之日，甲方预付乙方壹万元。

　　2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方壹万元。

　　3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付捌仟元，不得拖欠。

　　十、质量保证：乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。

　　十一、合同争议的解决办法

　　本合同在履行过程中发生的.争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。

　　十二、违约责任

　　甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的20%付给对方，其它损失按实计算。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

装修合同篇6

　　甲方：__________市_______________房地产开发有限公司

　　地址：_________________电话：____________________

　　乙方：__________市东升镇__________装修工程部

　　地址：电话：____________________

　　现甲方有样板房三间，位于__________市东升镇_____花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：

　　一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量

　　1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)

　　2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。

　　3、工程完成时间：_____年_____月_____日。

　　4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。

　　二、乙方责任：

　　1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在_____年_____月_____日前必须完成全部工程。

　　2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的.材料及费用由乙方负责并返工。

　　3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　三、本合同工程总值人民币：__________元，大写：_________________________。(包开发票)

　　其中：

　　1、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元

　　2、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元

　　3、_____号楼_____座__________房室内装修费用：_______________元

　　四、合同结算使用税局统一发票。

　　五、付款方式：

　　本工程经甲方验收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。

　　六、保修服务：

　　乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。

　　七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。

　　甲方：__________市_____房地产开发有限公司

　　(盖章)

　　乙方：__________市东升镇_____装修工程部

　　(盖章)

　　_____年_____月_____日

装修合同篇7

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方：xx东方铝幕装饰工程有限公司 (以下简称乙方)

　　甲方将工程承包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及方式：包工包料，制作安装。

　　四、施工日期：自年月日至年月日止，共计天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。

　　五、工程价款：本工程实行固定单价元/平方米，工程量平方米，总造价约元。工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。

　　六、付款方式：乙方进场甲方付工程款 ;门窗框安装完甲方付工程价款的 ;工程完工甲方付工程款。

　　七、质量要求：

　　1、材料要求：型材玻璃：钢衬：

　　2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

　　甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

　　八、工期保修：该工程的保修期为壹年，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。

　　九、甲方权利、义务：

　　1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

　　2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

　　3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

　　4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

　　5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

　　6、甲方有对乙方所报送的.样品和分部工程及时确认及验收的义务。

　　十、乙方的权利、义务：

　　1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

　　2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

　　3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。

　　4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

　　十一、工程变更：

　　1、甲方有对门窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

　　3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

　　十二、违约与争议：

　　1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。

　　2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。

　　本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：xx东方铝幕装饰工程有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

装修合同篇8

　　发包方(以下简称甲方)：

　　身份证号：住所：

　　联系电话：手机号：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　身份证号：住所：

　　联系电话：手机号：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合家庭居室装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：__________________________

　　2、承包方式： __________________________

　　3、工程期限：工程期限_________天，开工日期：_______年______月______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

　　4、合同价款：本合同工程造价为(人民币： ___________________元(金额大写：_________________________________ 元整)

　　二、甲方工作

　　1、开工三日前为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

　　2、无偿提供施工期间的水源、电源。

　　3、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。

　　三、乙方工作

　　1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。

　　2、不得扰民及污染环境等装饰装修活动。

　　3、因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿责任。

　　4、保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场，清运垃圾由乙方负责。

　　5、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。

　　6、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。

　　四、材料购买

　　乙方购买材料时，应按甲方指定品牌购买，否则甲方有权要求更换。甲方指定材料品牌如下：菲斯特水管、鸽牌电线、得亿管件、秋叶源弱电线(网线、闭路线)、宏漆腻子胶水、劳亚尔防水涂料等，其他未指明品牌的材料应符合环保要求，有品质保证。

　　蹲便器不能选购三无产品，釉面光洁，易于擦洗，带沉水弯，能防臭。

　　水龙头、淋浴龙头应是不锈钢材质。

　　灯具为吸顶灯座，灯泡为节能灯。

　　五、工期延误

　　1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：工程量变化;不可抗力;甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3‰赔偿甲方损失。

　　六、工程验收和保修

　　1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

　　(1)材料验收;

　　(2)隐蔽工程验收;

　　(3)竣工验收。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方验收。

　　3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。

　　七、工程款支付方式

　　合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

　　表一支付工程款的比率及金额

　　八、争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。

　　九、劳动力管理

　　1、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

　　2、乙方应办理并支付相关费用。

　　3、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。

　　十、施工机具

　　1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。

　　十一、装修要求

　　A、装修要求

　　电路(强电、弱电)：暗装，网络、电视进入每个房间。

　　水路：暗装。

　　墙面处理：

　　1、裂缝必须做贴布处理;

　　2、叁遍腻子，一面底漆、两面涂料。

　　3、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。

　　地砖

　　1、对原基层进行处理。

　　2、水泥沙子界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

　　3、线条平整、划一，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖空鼓率不超过5%，否则必须返工。

　　防水：厨卫涂两次防水涂料，卫生间墙面防水涂料应刷1.8米高。

　　B、装修内容

　　1、客厅：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　2、主卧：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　3、次卧：_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

　　4、厨房：________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　5、餐厅：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　5、卫生间：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　6、_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　十三、其他约定事项

　　1、工程中非甲方意愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款。

　　2、施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权要求乙方更换施工人员。

　　3、保修期间甲方通知施工方需要维修的，施工方必须在24小时内到达现场，如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，甲方可自行解决，并且甲方支出的.所有费用均由乙方承担。如在保修期内，因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故，甲方可以先行处理，并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。

　　十四、附则

　　1、本合同一式两份，经甲乙双方签字后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。

　　4、因不可归责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。

　　5、本合同履行完毕后自动终止。

　　十五、附加条款

　　甲方：

　　签约日期：

　　乙方：

　　签约日期：

【装修合同】相关文章：