工程承包协议书

时间：2022-12-10 13:19:02 协议书我要投稿

工程承包协议书15篇

　　在社会发展不断提速的今天，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订签订协议是最有效的法律依据之一。到底应如何拟定协议呢？下面是小编帮大家整理的工程承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程承包协议书15篇

工程承包协议书1

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合双方的实际情况以及当事人的权利和义务，为了保护合同当事人的合法权益，规范当事人之间的组织和行为，本着平等自愿，互惠互利的原则，特签定如下合同，望双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：天水怡景小区（二期）27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、35#楼工程。

　　2、工程地点：万州区王牌街道土堡村

　　3、结构形式：框架

　　4、承包工种：钢筋工

　　二、承包范围：

　　1、本工程的基础、梁、板、柱、剪力墙、楼梯、门窗洞口过梁及构造柱、地沟盖板、墙体板带和女儿墙体板带等钢筋的制做与绑扎。

　　2、二次结构钢筋绑扎、墙体墙压筋制做。

　　3、塔吊基础的钢筋制做与绑扎。

　　4、钢筋工所用的机械设备及机械设备所用的'电缆线由承包人自备。

　　5、绑丝、焊条、套筒、结构胶等都在承包范围之内。

　　6、所有属于钢筋工材料的装卸。

　　三、承包价格：

　　1、承包费每建筑平米元，按建筑物的实际面积计算。

　　2、本工程在承包范围内不另记杂工。

　　四、付款方式：

　　第一次付款按完成以下工程量的70%支付，以后分为第三层、六层各付完成工程量的70%，主体封顶后付到完成工程量的70%，中间由于冬季停工后付到完成工程量的80%，工程竣工后三个月内核定工程量如期保质竣工，全部付清。

　　五、工程进度：

　　1、承包方以发包方编制的施工进度表为准。

　　2、承包方在施工中如没有按施工进度表完成，每延误一天罚款元。

　　3、因自然条件不能正常施工，工期顺延。

　　4、承包方在施工过程中无故停工2天以上的，发包方有权解除合同并将承包方清除出场，工程结算以完成工程量的70%支付。

　　六、工程安全：

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业检查，依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。在施工前承包人必须和所雇佣的劳动者签订劳动合同、工伤保险、医疗保险以及办理人身意外伤害保险等，办理这些手续所产生的费用由承包方出。由于施工班组安全措施不力，在施工中没有办理以上合同，玩忽职守，不重视工程安全因素，工作失职，不按照施工工序进行安全施工，所发生的一切轻伤、重伤、残废及死亡等现象，所发生的一切费用和责任全部由承包人承担。

　　七、工程质量及文明施工：

　　本工程必须得到优良工程和自治区级文明工地，各班组相互配合，服从项目部指挥和调动，否则项目部有权做出终止合同的权利；并按项目班组承包完成工程量的70%一次性支付；施工班组必须文明施工，现场每天保持干净、整洁，材料堆放整齐。

　　八、发包方的权利与义务：

　　1、发包方给承包方提供各种规格的钢材。

　　2、发包方对承包方进行技术交底，以书面的方式发放给承包方。

　　3、发包方在施工过程中如有变更及时发放给承包方。

　　4、对承包方施工人员进行安全技术交底。

　　5、发包方有权对承包方行使质量、安全、进度成本等不符合要求的罚款权。

　　6、发包方有权制止承包方违规施工。

　　7、审核承包方钢筋下料单。

　　九、承包方的权利与义务

　　1、承包方必须严格执行工地的一切规章制度

　　2、承包方在施工过程中服从发包方的管理，如不服从管理情形恶劣的发包方有权解除合同并按承包方完成工程量的70%结算。

　　3、承包方严格按照施工图纸施工，如发现钢筋工因工作失职造成返工或不按图纸施工除赔偿发包方造成的损失外，每发现一次罚款元。

　　4、承包方严格按照安全文明施工要求施工，达不到安全文明施工要求，罚款元，对所提供的钢材材料按照甲方审核后的钢筋下料单使用，发现浪费材料，每发现一次罚款元。承包方应合理使用材料，凡超过一米的钢筋废料由承包方承担赔偿。

　　5、承包方应做到钢筋场地每天干净，整齐。

　　6、承包方有权要求发包方按时兑现工程款。

　　十、本合同一式叁份，发包方两份，承包方一份，一经签字受法律保护，同时承担相应的法律责任。

　　十一、承包款付清后，本合同终止。

　　发包方：

　　承包方：

　　年月日

工程承包协议书2

　　发包人（以下简称甲方）：

　　住所：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　住所：

　　依照有关《中华人民共和国合同法》行政法规、规章等，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将_____________________工程的____________________项目委托给乙方施工，为了加强管理，确保施工质量，明确双方责任，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、承包方式：

　　3、承包范围：

　　4、承包单价：

　　按施工图纸实际完成量计算，外墙砖_______元/m2；卫生间墙面砖_______元/m2；卫生间地面砖_______元/m2；室内地面砖_______元/m2；踢脚线_______元/m；地沟_______元/m。

　　二、工程质量

　　工程质量等级要求________________标准，乙方必须严格按照设计及有关施工规范的要求施工，严格管理，合理利用各种材料，严禁浪费，否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检查，凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工，其所造成的.各种损失均由乙方承担，甲方并视情况予以处罚，处罚金____________元。

　　三、双方的权利义务

　　1、甲方的权利义务

　　（1）在乙方开工前甲方须做好前期准备工作，本工程所需原材料全部由甲方负责采购。

　　（2）甲方如需变更方案，应提前_______日通知乙方，否则，造成的误工费由甲方承担。

　　（3）甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款。

　　（4）工程完工时，及时组织人员验收，不得无故拖延。

　　2、乙方的权利义务

　　（1）乙方在施工过程中，必须严格按照甲方的要求施工，履行节约的原则，不得浪费。否则，造成的额外损失由乙方自行承担。

　　（2）乙方在施工过程中，必须加强现场施工人员的安全教育，建立健全各项安全措施、操作规程、文明施工、安全管理制度。加强施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用，由乙方承担。

　　（3）国家规定施工人员需要具备一定资质的，施工人员必须符合一定的资质。

　　（4）乙方（除自然灾害，突发事件，不可抗力，可顺延外）必须按期完工。

　　四、工期要求

　　工程具体进度由甲方统筹安排，施工班组要服从安排，积极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工，否则超工期按每天________元处罚。各施工段完成后须及时清理余料，做到工完场清。

　　五、付款办法

　　按月进度完成的合格工程量总价款的______%支付进度款，工程完工后付至总价款的______%，工程竣工验收后付至总价款的______%余款在乙方报工程量结算书，经甲方审核后一个月内付清。

　　六、施工安全

　　乙方所有参加施工的人员，必须注意安全生产，按规定戴好安全帽等（自购）。生产、生活必须服从工地管理人员的统一安排与指挥，不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人若发生安全事故，产生的所有经济及法律责任由乙方自行承担。工人必须按国家及地方法规的规定持有效证件，乙方应进行自查，如因无证所发生的纠纷由乙方自行负责。

　　七、违约责任

　　乙方在施工中，因延误工期不能及时完工，或因质量问题需要返工，甲方有权令乙方中途退场，所造成甲方的经济损失由乙方承担。

　　八、争议解决

　　本协议一经签字，双方应严格遵守。如因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由工程所在地、合同签订地人民法院裁决。

　　九、合同生效与终止

　　本合同自双方签字之日起生效，余款结清后自动失效。本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等的法律效力。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

　　乙方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签约地点：

　　_______年____月____日

工程承包协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　现甲方___公司将装修工程承包给乙方，由乙方负责项目承包并实施施工;为了保证工程质量和安全生产，使工程施工顺利完成。经甲、乙双方协商一致，自愿制定以下条款，双方共同遵守履行。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　详见工程预算、图纸和甲方指定及要求

　　4、甲方管理代表：

　　5、工程款项结算方式及相关手续：

　　（1）项目经理的费用按占甲方商定的`(费用承包、辅材包干认可)执行，施工期间可预领20%，在工程竣工交付后，甲方除扣留20xx元作保修金(保修期为壹年)，其余一次性付清。

　　（2）各班组工资的付给按甲方制定的工种班组合同书执行，不得超付及拖欠。

　　（3）工程的各种其他费用应在甲方的指导下及时把事情对接处理，不得弄虚作假(由承包人负责经办)，否则作相应经济处罚(25倍以上)。

　　5、工程期限：

　　____年__月__日至____年__月__日；如无特殊情况，拖延工期按100元/日处罚;

　　6、工程质量：

　　本工程要求施工质量优良，经甲方相关部门验收合格

　　7、乙方责任：

　　8、甲方责任：

　　本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程承包协议书4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商决定，甲方愿意将的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方，具体要求如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包内容如下：

　　1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括：整个工程外钢管架的搭拆，安全网和挂拆，架料清理，堆放等工序。

　　2、工期要求：

　　本工程工期按甲方特定期为准；乙方须确保工地所需的'技工人数，确保过程顺利进行并配合施工，确保工程工期；如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期，则一切损失均由乙方承担，如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。

　　3、质量、安全要求：

　　乙方必须严格按照操作规程进行施工，严格按照国家安全规范进行施工；所使用的架料材质必须符合有关规定，在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全，杜绝任何安全事故发生，如因乙方施工过程中违反操作规程施工，发生安全事故则一切损失均由乙方承担。

　　4、结算方式及单价

　　（1）外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作，按房屋及实际搭拆建筑面积计算，单价：34.00元/㎡。

　　（2）不含满堂架材料。

　　（3）不含竹跳板及木方、木板。

　　5、付款方式：

　　按实际进行付款，按每月总造价付给乙方80%，待工程竣工后乙方在拆除外架前，甲方付给乙方20%，拆完外架后半个月内付清全部工程款。

　　6、工期和超期如下：

　　从年月日至年月日止，共计个月，到出场时间共计个月，如超期每一个月，甲方补乙方每月超期周理费用。

　　7、如果发生二次搭设，甲方补偿建筑每平方34.00元，如发生零时点工，180元/工日。

　　8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程承包协议书5

　　甲方代表：姓名_____性别_____年龄_____住址_____

　　乙方代表：姓名_____性别_____年龄_____住址_____

　　甲乙双方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包_______单位_______工程，达成以下协议。

　　第一条合伙宗旨：互惠双赢

　　第二条合伙经营项目和范围：承包_______工程

　　第三条合伙期限

　　合伙期限为年，自年月日起，至年月日止。

　　第四条出资额、方式

　　甲方以现金方式出资，计人民币_______元（000、00元）垫付XX工程项目安全保证信誉押金和工程启动资金。合作终止后垫付XX工程项目安全保证信誉押金。届时予以返还甲方。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以经营利润为依据，按比例分配。甲方70%，乙方30%。

　　2、债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以押金承担责任。

　　第六条甲乙双方的权利

　　1、甲方权限是：

　　（1）对外开展业务，订立合同；

　　（2）对合作事业进行管理；

　　（3）出售合作的产品、购进常用货物；

　　（4）支付合伙债务；

　　2、乙方的权利：

　　（1）参予合作事业的管理；

　　（2）听取负责人开展业务情况的.报告；

　　（3）检查合伙帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项。

　　第七条禁止行为

　　1、未经甲乙双方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

　　3、禁止再加入其它合伙。

　　4、如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。

　　第八条合伙的终止及终止后的事项

　　1、合作因以下事由之一得终止：

　　（1）合伙期届满；

　　（2）甲乙双方同意终止合伙关系：

　　（3）合作事业完成或不能完成；

　　（4）合作事业违反法律被撤销；

　　（5）法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2、合作终止后的事项：

　　（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；

　　（2）清算后如有盈余，则按按比例分配剩余财产；

　　（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由押金承担。

　　第九条纠份的解决

　　合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

　　第十条本协议自与XX订立合同之日生效。

　　第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，合伙人各执一份份。

　　甲方签字：_____（盖章）乙方签字：_____（盖章）

　　＿年＿月＿日＿年＿月＿日

工程承包协议书6

　　钢筋工工程承包施工协议书

　　发包方：张家界“唯读·逸城桃源”项目部（下称甲方）承包方：（下称乙方）

　　牐牥凑铡吨谢人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：唯读逸城桃源钢筋制作安装工程

　　二、工程地点；黄沙泉水库下

　　三、承包范围：

　　施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容（含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等），施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙，水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线）。

　　2、以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。（20元／m2）±以下按380元/吨进行结算。

　　六、质量要求：

　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的`内容执行。

　　七、施工工期：

　　施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

　　八、付款方式：

　　按层支付工程进度款70%，主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%，待工程竣工验收后一个月内付清余款。

　　九、工程管理双方责任：

　　A、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

　　2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

　　3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底，技术规程指导及施工安全教育，及时解决图纸存在问题。

　　4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

　　5、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

　　6、为规范施工场地，甲方提供伙食，乙方施工人员统一就餐，按元/餐支付伙食費。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员。

　　2、熟悉图纸，尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底，使用材料做到办理提用手续。

　　3、乙方在主体施工期间，现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。

　　4、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计

　　5、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。

　　6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作，在砼施工过程中要经常检查，如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。

　　8、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。不得随意停工，如果因停工造成其他班组的损失由乙方全部负责。

　　9、施工过程中，负责施工质量、自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查。

　　10、文明施工，做好施工组织、管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。

　　11、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30％工程不作结算。

　　12、在施工现场做到文明施工，严禁随地大小便，一经发现，对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人，对个人处于500罚款。

　　十、安全责任：

　　施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部。

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签章）

　　乙方（签章）

　　xx年xx月xx日

工程承包协议书7

　　甲方:

　　乙方:

　　中间介绍证明方:

　　经三方协商同意,乙方愿承包甲方石头挡土墙M3工程（或其它工程）特签订如下协议：

　　1、乙方必须保质保量正确施工。

　　2、甲方给乙方必须提供所有工程机械设备，假如因此出现停工现象，甲方必须给乙方付工人工资。

　　3、在施工中出现停工等料现象也由甲方负责。

　　4、必须每月按工程量完成多少，甲方付乙方人工费。

　　5、工人进驻工地，违反厂方规定出现罚款现象，由工人自己负责。

　　6、在施工中出现工伤事故，由甲方或厂方负责。

　　7、甲方需要多少工人，由乙方负责保证提供。

　　此协议一式三份，三方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　中间介绍证明方签字：

　　20xx年3月日

工程承包协议书8

　　工程内部承包协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方所属的罗坊梦溪家园商品房有部分工程未达到出售条件，现需重新返工，甲方决定委托乙方进行施工。为明确双方职责和权利，经协商订立本协议书。

　　一、承包工程量和造价

　　1、分户隔墙

　　2、卫生间防水元

　　3、零星粉刷元

　　合计总造价元

　　二、付款方式

　　所有工程由校方验收合格后，甲方在工程验收合格后的5日内付清所有造价。如未付清、按总造价10%的.违约金赔偿。乙方有权向校方直接收取工程款。本协议书一式叁份，甲、乙及校方各执壹份。本协议具有同等法律效力。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方：（签字盖章）

　　罗坊乡中心小学：（签字盖章）

工程承包协议书9

　　建设方：刘洪波（甲方）

　　施工方：陈思良（乙方）

　　经双方协商认定甲方刘洪波将董马渡桥梁改建工程（花垣县公路管理站董马渡改桥工程）承包给乙方陈思良修建。为明确双方职责，确保工程质量，按质按期竣工交货及有关事宜，特签定如下协议。

　　一、承包施工总金额壹拾壹万貮仟元（￥112000.00元整）。

　　二、竣工交货日期20xx年10月中旬之前。

　　三、工资支付方式：

　　1、施工队入场10天后，且有一定的工程量，甲方付给乙方适当的生活费。

　　2、施工队完成桥梁两端桥墩后，经上级主管部门认定合格，则甲方按此段计量工资的60%付给乙方。

　　四、施工要求及内容：

　　1、乙方必须严格按照施工图纸进行施工，工程质量必须达到《公路工程技术标准》及《公路工程质量检测评定标准》要求，若未能达到质量标准，则甲方有权更换施工队，拒付工程款。

　　2、甲方全面负责所需原材料，乙方确保所有工程的做工，且将工程做精、做细。

　　3、施工必须具备较高的综合素质，精湛的业务水平，识图，计算所需的原材料准确无误，低耗高效进行施工。

　　4、乙方（施工队）必须是该项工程的施工员，队伍员工具有强烈的'事来心、责任感，确保工程质量万无一失。否则，造成翻工的原材料所有损失及后果概由乙方负责。

　　5、严禁乙方再将工程建设转包、分包给他人，并自觉接受主管部门及甲方的指导和监督。

　　五、安全保障及责任：

　　1、责任重于泰山，安全压倒一切。施工队必须确保施工过程中的自身安全，实名制保险12人。

　　2、施工时所需爆破物品（雷*、炸药、导火线），油料等易燃易爆危险品，乙方必须专人管理，持证上岗。一切安全事故概由乙方负责。

　　3、在渡改桥施工过程中，封断交通等事项。甲方协助乙方与当地领导及村民协调解决。乙方将工地设立警示标志，安排有经验的安全员对现场进行控制管理，因施工管理不当而造成的一切事故，均由乙方负责。

　　六、文明施工，后勤协调：

　　1、乙方在施工过程中必须与当地村民搞好关系，如发生纠纷或出现人员伤亡事故由乙方负责，甲方概不负责。

　　2、施工队在施工过程中必须注意周边环境保护，不得破坏生态植被，及得随意在道路通向处堆放弃土或石渣，不得砍伐树木。做到和谐一方，文明施工。

　　3、甲方提供给乙方生产、生活（食宿）处所，提供生产有关的后勤物品及水电费。生活所需的后勤物品乙方自理。此协议一式贰份。甲乙双方各执一份，既双方签字之日起生效。口说无凭，以字为据。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年月日

工程承包协议书10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　为进一步挖掘企业潜力，解决当地群工纠纷，控制成本，提高效益，经甲方研究决定，对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的实际情况，就工程部分内部承包事项协商一致，订立本合同，共同遵照履行。

　　一、内部承包内容：甲方将所承接的工程项目承包给乙方。

　　(1) 工程项目概况：

　　1、工程项目名称：_____ 2、建设单位：__________ 3、设计单位：__________ 4、监理单位：_____

　　(2) 甲方承包合同概况：

　　1、工程内容：__________ 2、合同工期：_____天 3、合同价款：_______________ 4、结算方式：工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%，剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。

　　5、质量标准：合格 (工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准，达到设计文件和合同要求)

　　二、内部承包方式：

　　(1)本工程由乙方进行内部承包，自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资，也由乙方自行解决。

　　(2)本工程因乙方自主经营，发生亏损由乙方自行承担。

　　三、内部承包工程范围：

　　(1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。

　　(2)乙方承包工程范围如有增减，建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期，建设单位书面同意延长工期除外。

　　四、承包管理：

　　(1)施工管理：

　　1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等，由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范，建设单位提供的设计图纸及相关资料，合同约定内容事项，认真组织施工，确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动，必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后，方可实施。

　　2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，搭设外防护架。

　　3、根据工程进度的需要，必须提前插入环境绿化工程施工时，建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地，乙方应积极配合，并配合保护好环境绿化工程的施工成品。

　　4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故，产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。

　　(二)财务管理：

　　1、工程款管理：

　　所有工程款必须进入甲方指定账户后，再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处

　　签字拨付。工程款只能用于本工程所需，任何一方不得挪用，否则视为违约。

　　2、工程材料管理：

　　工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理，并每月盘点，作好登记，用报表形式交甲方备案，确保工程成本的真实性。

　　3、工资成本管理：

　　乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理，自行承担全部费用，并计入工程成本费用。

　　(四)安全管理：

　　1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，配备专职安全员现场管理，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要。

　　2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗，严格执行国家有关安全技术操

　　作规程，确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好，能安全运行。

　　3、施工现场应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

　　4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。

　　(五)文明施工管理：

　　乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。

　　(六)经营管理：

　　1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责，即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏，并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等法律责任。

　　2、如乙方没有违规和违约行为，甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违规或违约行为，甲方有权予以制止、纠正或解除本合同，并责令乙方退出施工场地，乙方无条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。

　　3、未经甲方书面同意，乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次，赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。

　　七、承包工程款的支付：

　　(二)工程结算经建设单位签字盖章确认后，由建设单位和甲方办理财会结算，

　　(四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付，因乙方没有履行自身责任不按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果，均由乙方自行承担法律责任和经济责任。

　　八、工程质量：

　　(一)质量目标：合格工程。

　　(二)分部分项验收必须是乙方自检合格，才能向监理单位报验，监理单位验收合格由监理单位向建设单位和质监单位报验。

　　(三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量必须评定为合格以上。

　　(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防等)工作。

　　(五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济责任，不论大小均由乙方自行承担。

　　九、工程工期：

　　(一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。

　　(二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期，建设单位书面同意延长工期除外。

　　十、工程移交：

　　(一)工程竣工验收后，建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出

　　需整改的项目已整改完毕，经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。

　　(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后，三日内交付建设单位，不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。

　　十一、工程质量保修：

　　(一)乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，其费用由乙方承担。

　　(二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。

　　(三)质量保修责任：

　　1、属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，建设单位可以指派他人维修，产生的费用在质量保修金中扣除。

　　2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后，由建设单位和相关单位组织验收。

　　(四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。

　　十二、违约责任：

　　(一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终止合同;并赔偿延误工期的损失，按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方，同时无条件退出施工现场。

　　(二)工程质量未达到合同规定的.标准，乙方自行承担返修经济损失，并负责逾期工

　　程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。

　　(三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度，甲方有权终止本合同，乙方必须无条件先退场，再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时，乙方只收取定额基价直接费，不收取其它任何费用。

　　十三、其它约定：

　　(一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。

　　(二)甲乙双方约定，因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有，对外所负的一切债务由乙方负责清偿。

　　(三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。

　　(五)在执行本合同过程中，双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合同的补充条款，是合同组成部分，双方签字、盖章之日起生效，具有本合同的同等法律效力。

　　(六)在履行本合同过程中如发生争议，由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　(七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：身份证号码：

　　电话：住址：

　　年月日年月日

工程承包协议书11

　　甲方：（建设单位）

　　乙方：（施工单位）

　　甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工。在招投标的`基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：

　　第一条工程内容：（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装）。

　　第二条工程造价决算方式：

　　xxx

　　第三条工程款支付：

　　xxx......

　　第四条工期：

　　1、本工程自接到甲方开工通知的xx日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为xx天xxx......

　　第五条施工组织管理：

　　1、甲方委派？xx为本工程管理负责人，委派xxx为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督xxx......

　　第六条工程质量监督

　　Xxx......

　　第七条施工现场管理责任

　　乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任xxx......

　　第八条合同履约金及违约处罚

　　合同签订时乙方向甲方交履约金xx万元xxx......

　　第九条前期要求：

　　乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》。

　　第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。

　　第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　代表人：

工程承包协议书12

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　第一条概况

　　1、装潢施工地点，永定区南庄坪个体商业城

　　2、住房结构：砖混结构，私房两层，建筑面积150平方米。

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管、顶面，墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等

　　5、总价款30万元（包括房屋清理费和材料搬运费）以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所完成工程后确定，该总价款包含所有乙方的装修工程中涉及的人工。

　　6、工期：自____年____月____日开工至____年____月____日竣工，工期约150天，另：如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的`统一意见执行。

　　第二条关于乙方职责的约定

　　1、乙方在装修期间承担工程队负责人的职责，对本次装修

　　的质量和工期负责。如在施工过程中，产生质量问题和各灯应由施工队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方提出赔偿。

　　2、乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理。

　　3、乙方负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条关于材料的约定

　　1、全部工程用装修材料均由乙方提供，施工设备工具都由乙方提供。

　　2、乙方负责采购的材料，应符合设计要求的合格产品，甲方必须协助乙方办理验收手续，如乙方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，甲方应即时向乙方提出，乙方仍表示使用的，因此造成的损失，由乙方全部承担。

　　3、乙方采购供应的装饰材料、设备，均应用本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪为它用，如乙方违反规定，应按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

　　第四条关于工程质量及验收的约定

　　1、由于乙方原因造成的质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

　　3、工程竣工：乙方提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收手续。

　　4、工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修，并承担相应材料费用。

　　第五条关于安全产生的约定

　　在施工期间，乙方造成的人员伤亡和火灾之内的安全问题由乙方全权负责。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　1、工程款付款方式，经双方认可，付款时间表如下：合同签订完毕，首付乙方10万元，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方5万元，所有瓷砖、墙成砖铺贴完毕后，甲方支付乙方5万元，所有工程竣工，验收合格后甲方支付乙方8万元整，剩余2万元作质量保证款，甲方入住三个月内支付，合计30万元整。

　　第七条违约责任

　　1、甲方未按合同时间付款后，逾期时间按存活期银行利率向乙方支付利息。

　　2、由于乙方原因造成工程逾期竣工的至逾期10天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

　　第八条纠纷处理方式

　　因工程双方发生争议时，双方应尽量协商，若协商不成时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，本合同具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

工程承包协议书13

　　甲方：

　　乙方：

　　证号：

　　住址：

　　电话：

　　依照：中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲方将衢州恒大御景半岛酒店地下室车库钢筋制作安装工程安排乙方承包绑扎。为了明确双方责任，维护双方权益，甲乙双方协商达成一致，订立本协议。

　　1、工程概况

　　1）工程名称：衢州恒大御景半岛二期酒店

　　2）工程地点：衢州市九华大道南

　　3）工程概况：主楼地下室一层，层高12层（楼面层高）框架剪力墙结构，地下车库一层（层高）。

　　2、工程范围

　　建筑范围内全部钢筋制作安装工程。详见招标图纸及其技术要求等文件，全部地下室等，包括但不限于以下范围的钢筋工程；

　　1）主体结构包括基础、梁、板、柱、墙、楼梯、窗台四周板、后浇带等钢筋制作、绑扎。

　　2）其他未描述的建筑物范围内所有钢筋的制作、绑扎。

　　3）配料单的编制，钢筋翻样，提供材料计划。

　　4）原材料卸车的人工配合，场内二次搬运。

　　5）施工现场的文件施工、标化施工，工完场清。

　　3、承包方式

　　乙方以包人工、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。施工所需一切辅助材料（扎丝、梁板砂浆垫块、马镫、墙柱钢筋保护块、粉笔、焊条等）及机械（电焊机、弯钢机、断钢机、调直机等）均由乙方自备，钢筋及标准层马镫由甲方提供，实行限额领料，钢筋用量按本工程的钢筋工程量计算规则计算损耗率为%控制用量。若超出额定用量，从乙方应收款中扣抵。

　　工作内容：施工前的准备，计划编制，含材料场内的水平、垂直运输、原材卸车，制作下料解捆冷轧，配料划线放线弯曲捆扎、标号半成品分类堆放及钢筋场地清理保持整洁，钢筋绑扎为配合木工施工人员放线，搭自用架子，清理模板内杂物、断铁丝、场内取支半成品钢筋，按设计要求绑扎放入模内，放置保护层垫块（含材料制作或购买），浇砼时看护，清理每次绑扎后多余的钢筋，并收集拟定地点堆放整齐。含配合下料取样，钢筋垫块制作。

　　4、合同价格

　　（1）主楼±以下及车库底顶板工程钢筋不论品种、规格、大小，一律以吨计算，元/吨（大写）。

　　（2）±/㎡。（建筑面积按预算定额建筑面积计算规则计算）。

　　5、付款办法

　　乙方施工的分项工程按每月完成甲方要求的形象进度并验收合格后，每月25号申报工程量，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的60%，主体封顶并验收（所有钢筋工程完成）后支付总价款的85%，剩余15%的款项在本钢筋工程完工后三个月内付清。

　　乙方实际完成的工程量按合同协议，由甲方对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方付款程序付款。

　　乙方须书面指定公司帐户收取工程款。为保证工人权益，甲方有权从应付给乙方的工程款中优先直接付给现场施工工人工资并确保工人签收，余款付给乙方。若因业主未能及时付款而影响甲方付款时，乙方同意适当延长，但不得超过两周。

　　6、工程期限

　　开工日期以甲方书面通知为准，交工日期以竣工后通过质监机构验收并业主确认为止。

　　根据总承包招标文件中的总进度计划，按甲方进度安排保证进度。乙方保证按甲方现场安排、编制的工期计划组织施工，按照确定的施工进度计划里程碑控制节点进行：高层标准层结构确保5天/层（木工为3天，第四天钢筋工绑扎梁和板底钢筋），若每一节点延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将按5000元/天扣罚乙方。

　　7、验收标准

　　本工程执行国家和浙江省及衢州市建筑工程施工和验收标准。分项验收100%合格。若发生质量缺陷，其修补、重做等返工费用由乙方自负，且其结算单价按合同单价调减10%计算。

　　8、中途停工

　　工程进行中遇到意外停工，若业主原因如未按时提供施工图纸，业主明确表示可以顺延工期，但不补偿费用。若因非甲方原因出现停工且停工超过10天，经甲方同意，乙方可以退场。结算在退场后进行。若因乙方原固出现停工或退场，已完工程不予付款，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任。甲方已开出的计时工单也随之作废，不再有效。

　　9、工程变更

　　根据甲方书面通知，乙方方可作出工程变更。若未经甲方同意，乙方擅自改变工程须承担全部损失和赔偿责住。凭业主变更书面通知和乙方作出的变更工程量计算表及甲方的审核意见，可以对变更工程费用作出追补。若业主不批准该等变更补偿，乙方明确表示不要求甲方补偿。

　　10、安全措施及工伤费用

　　1)安全措施：

　　甲方必须向乙方每位进场工人和管理人员做出书面及口头安全交底，并签订安全施工协议书，双方签字确认义务和责任。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

　　乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　2)工伤费用

　　若在现场出现工伤意外，5000元以内医疗费乙方自行承担，5000元以上医疗费用由保险公司赔付后，不够部分由甲乙双方平摊，工人误工费由乙方自行承担。

　　11、工程保险

　　总包统一为现场全部工人和管理人员购买雇主责任险，若在现场出现工伤意外，医疗费超过5000元，保险公司依法赔偿以外的金额概由甲乙双方负责，工人误工费由乙方自行承担。

　　12、履约保函

　　乙方在进场时必须缴纳万元履约金，甲方在高层主体结构封顶完成时无息退还。

　　13、工资保障

　　乙方须与现场施工人员签订用工合同，每曰考勤登记并甲方核实，确保按月足额支付工资。为保障工人权益不受侵害，乙方同意甲方从应付给乙方的工程款中直接付给工人工资并确保工人签收。甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

　　14、临时设施

　　甲方负责提供现场人员宿舍和食堂，餐费由乙方自负，甲方提供生活用水电设施。

　　15、清运保洁

　　乙方负责每日工完场清，建筑垃圾不得过夜，全部清运至楼下指定位置。若有浪费甲方提供的`材料，须按原材料总价值的2倍赔偿给甲方。

　　16、成品保护

　　乙方负责已完工程的成品保护，若出现损坏，损失自负。乙方有责任协助甲方和业主保护成品，如发现乙方人员损坏成品，乙方接受10倍罚款。

　　17、现场保安

　　甲方负责现场保安，乙方也须根据需要安排值更，妥善看管自有材料设备及物品。若出现遗失被盗，甲方有责任追查或报警，但甲方不承担赔偿责任。

　　18、服从指挥

　　甲方负责现场施工的指挥协调，乙方必须服从，若因乙方不服从甲方指挥造成安全和质量或进度问题，甲方有权要求乙方赔偿损失或退场，且己施工完成的工程量不予结算，乙方无条件接受。若乙方违反安全操作规程施工而存在严重隐患，或不按技术和质量要求施工甚至造成后果，或人数不足又不加班而拖延施工进度，甲方必须责令限期改正，乙方保证无条件接受安排。

　　19、竣工结算

　　竣工结算在验收后进行。协议内项目按协议价格和计价约定结算；合同外项目根据业主书面通知、乙方申报计算和甲方施工员、造价师和项目经理三级审核确认，作为结算依据。

　　20、禁止贿赂

　　乙方行贿或甲方受贿都属违法行为，一经发现，必定追究，情节严重者清除出场。

　　21、其它条款

　　1）乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，进场人员必须为年满十八至五十五岁周岁的青壮年，禁止使用童工。并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

　　2）乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。乙方所有进出当地施工人员的羞旅费自行解决，甲方不予承担。

　　3)禁止在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方处以罚款；同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

　　4）如因乙方原因（无论任何原因）造成的打架斗殴违法行为，追究乙方责任，第一次打架罚款5000元，第二次打架无条件退场，剩余工程量不予结算。

　　5）乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元；乙方迸场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

　　6）甲方若查实乙方人员偷盗行为，按被盗物品价值的10倍处罚，从工程结算中直接扣除。

　　7）乙方必须办好进入当地施工的各种手续（居住证等），当地政府所收的一切费用均由乙方承担，若甲方代为缴纳，则甲方增加5%的手续费从乙方工程款中扣除。

　　22、纠纷处理

　　本协议如有未尽事宜，双方协商解决。协商无效时，可向当地市级经济仲裁委员会申请仲裁，双方同意接受该仲裁结果。

　　23、协议终止

　　结清全部工程款后，协议自动终止。

　　24、协议原件

　　本协议原件一式二份，甲乙双方各执一份。

　　25、协议签章

　　本合同经甲乙双方签字盖章后，在甲方书面通知乙方进场后生效。

　　26、协议签订日期：年月日

　　甲方（盖章）：

　　负责人：

　　乙方（盖章）：

　　负责人：

工程承包协议书14

　　委托方(甲方)：代表人：身份证号码：以上简称甲方。

　　被委托方(乙方)：代表人：身份证号码：以上简称乙方。

　　甲方因工程需要，现委托乙方代为施工，甲、乙双方本着公平、公正、合理及互惠互利的原则；现经甲乙双方共同协商一致，就施工质量工程进度工程价格与款项支付工程验收

　　第一条:工程概况

　　1) 工程区域：

　　2) 工程名称：

　　3)施工面积：

　　4)委托方式样：

　　5)开工日期：年月日

　　6)竣工日期：年月日

　　7)工程总价:人民币(小写)

　　第二条:工程验收

　　1) 工程竣工后,由乙方通知甲方验收.甲方应自接到验收通知后三个工作日内组织验收.

　　2) 乙方工程结束后应清扫施工区域卫生，所有垃圾按比方约定放在门外电梯口处,否则甲方有权不予结算余下工程款.

　　3) 每道工序完工时有甲方验收合格后方可进入下一道工序.

　　第三条:款项支付

　　1)甲、乙双方合同签定后，乙方进入施工，工程完工后,支付工程总价的95%。

　　2)余下款项工程结束验收及相关约定事项完成后三个工作日一次性付清.

　　此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字即时生效,且同样受国家法律保护后无弃言,特立此据.

　　甲方（代表人）：身份证号：年月日

　　乙方(代表人) ：身份证号：年月日

工程承包协议书15

　　发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）

　　承包方：（以下简称承包方）

　　为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开工日期：xx年月日，竣工日期：20 年月日）

　　4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。

　　5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

　　二、承包方式：主体劳务大清包

　　三、工程承包内容：

　　1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

　　2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

　　3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

　　4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。

　　5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

　　6、发包方现场合理工作指令。

　　7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

　　8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

　　9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

　　四、承包范围及内内容

　　1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

　　2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

　　五、施工工期

　　1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。

　　2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

　　3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

　　4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

　　①重大设计变更（指设计功能改变等）；

　　②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

　　③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

　　六、工期、质量、安全与验收

　　1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

　　2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

　　3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。

　　4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。

　　5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。

　　6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

　　7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

　　8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

　　9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

　　10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

　　11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。

　　七、工程款支付、单价及结算方式

　　1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

　　2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

　　本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按元/工日。

　　承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

　　3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

　　4、付款办法：以审核后的.建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

　　5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

　　6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

　　八、双方责任

　　1、发包方责任

　　1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

　　2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

　　3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

　　4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

　　5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

　　6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

　　7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

　　8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

　　9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。

　　10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

　　2、承包方责任：

　　1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

　　2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

　　3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

　　九、合同的解除

　　具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

　　1、承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

　　2、承包方违反合同约定或不履行合同的。

　　3、承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

　　4、承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

　　5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

　　具有下列之一的，承包方可解除合同

　　1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

　　2、发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

　　以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

　　十、安全文明施工

　　1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

　　☆ 安全生产操作规程

　　☆ 特种作业人员操作许可证

　　☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

　　2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

　　3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

　　4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

　　5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

　　7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

　　8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

　　9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

　　10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

　　11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

　　12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

　　13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

　　14、安全防护细则：

　　1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

　　2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

　　3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

　　4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

　　5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

　　6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

　　十一、约定的其它事项

　　1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

　　2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

　　3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

　　4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

　　5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

　　施工队长一名，姓名：工作职责：。

　　水电班组组长，姓名：工作职责：。