施工合同

时间：2021-12-16 13:20:46 施工合同我要投稿

精选施工合同模板合集九篇

　　在当今不断发展的世界，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的施工合同10篇，希望对大家有所帮助。

精选施工合同模板合集九篇

施工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议:

　　一、建设范围

　　除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。

　　二、建设方式

　　包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。

　　三、承包价

　　按照房屋建筑面积元/平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。

　　四、付款方式

　　采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。

　　五、权利和义务

　　（一）义务

　　1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。

　　2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；

　　3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。

　　4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。

　　5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。

　　（二）权利

　　1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。

　　2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。

　　六、安全约定

　　合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。

　　七、违约责任

　　甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10％的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。

　　八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的'，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。

　　九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。

　　十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。

　　十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：二〇xx年月日

施工合同篇2

　　建设单位：_______________（以下简称甲方）

　　施工单位：_______________（以下简称乙方）

　　受甲方委托乙方施工地热探采结合井一眼。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合、确保工程质，经甲、乙双方一致同意，签订本合同，共同遵守。

　　建设单位：________________

　　法定代表人：______________

　　地址：____________________

　　联系电话：________________

　　施工单位：________________

　　法定代表人：______________

　　地址：____________________

　　联系电话：________________

　　经双方协议达成如下条款，共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　________________________________________。

　　第二条工程位置：

　　________________________________________。

　　第三条工程范围：

　　1、设计井深井m

　　2、成井结构：上部0-m为φ___mm；下部___—mφmm；其中滤水管为孔式缠丝滤水管。

　　3、施工过程中由于地质条件变化，成井结构及深度可视实际情况做出相应调整。

　　第四条工程期限：

　　自钻井开钻之日至钻井终孔，工期为40天（如遇事故处理或不可抗拒自然因素影响工期时，工期实际情况顺延至本工程结束）。

　　第五条机井质量：

　　1、水泵抽水，井出水量60—80t/h。

　　2、井出口水温50±3℃。

　　3、含砂量≤万分之一。

　　第六条工程造价及付款方式：

　　1、工程造价：

　　每米___元，共计人民币___元，大写___。最终按实际井深结算。

　　2、付款方式：

　　合同签定后，乙方钻机进场，开钻前甲方预付工程总的40%；孔深钻至500m时，甲方再付工程总价的30%；钻至终孔甲方再支付工程总价的25%用乙方购买井管等材料；工程验收合格三日内，甲方按实际成井深度一次性将剩余工程款付清（留工程总价的5%为质保金，自验收之日起质保期为一个取暖期，如需加深，甲方应及时办理加深手续，加深费用全部预付）。

　　第七条工程验收及工程奖罚；

　　工程验收：竣工后叁日内双方按第五条标准验收。超此期限，视甲方认可验收合格。在未履行验收手续和甲方资金不到位的情况下，该井不得使用，否则由使用方负责一切费用。

　　第八条其它结算条款：

　　工程奖罚：

　　1、水温超过53℃，水量大于80t/h时，甲方奖励壹万元给乙方。

　　2、水温代于47℃，水量小于60t/h时，甲方罚乙方壹万元。

　　3、水温低于45℃，水量小于50t/h以下视为废井，在地质条件允许的情况下，乙方重新打井。重新打井时，甲方免费负责施工场地，凿井用水，照明，施工用电等。

　　若该井由于地质因素达不到成井标准，甲方承担合同总价的一半来弥补乙方的'经济损失。

　　第九条双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、甲方免费负责提供该区域的水文地质资料。负责决定该井井位，提供施工场地，保证施工场地三通一平（路，水，电畅通，场地平整）。施工前清理好施工现场及地上、地下障碍物。施工期间办交通路线受阻，甲方负责乙方的经济损失。

　　2、按乙方设计要求，施工养水送至施工现场，水量每小时不少于30t，水费用由甲方承担；负责接通照明、施工电源，将引线接到乙方的配电柜内，电压不低于380v±5%，容量不小于315kva，电费用由甲方承担。

　　3、指定专人与施工队负责人经常联系，免费负责处理乙方施工排出的泥浆并提供抽水排放场地，如需外运由甲方承担相关费用___。

　　4、乙方钻井设计进场后，甲方免费负责协调因工程建设与当地相关部门及群众关系，保证工程不受干扰，免费负责处理乙方施工噪音、环保及地方干扰等问题，直至乙方钻机退场完毕。

　　5、工程施工前，办理好一切工程准建许可证及相关手续（国土局、水务局、城建局、环保局、工商局、城镇居委会及税收由甲方承担，如因以上相关手续延误工期，给乙方造成的一切经济损失和成井质量问题由甲方承担）。停工时间超过48h按每台班20xx元计算误工费。

　　（二）乙方责任：

　　1、施工人员应自觉遵守甲方的有关规章制度，并做到文明施工。

　　2、施工人员要根据当地的水文地质资料情况，严格工艺操作规程，进行精心施工。

　　3、因乙方技术原因造成的事故，乙方负责修理。

　　4、自备施工所用的机具附件材料等。

　　5、负责施工所用成井管材及其运输和安装。

　　6、工程竣工验收后，乙方按时提交竣工报告。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

施工合同篇3

　　发包方：________________

　　承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规

　　，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积(工程形式)：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。

　　十、双方的责任义务

　　1、发包方的`责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工;

　　②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

　　④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：承包方：

　　委托代理人：委托代理人

施工合同篇4

　　发包人（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中XX负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致，订立本合同。

　　第一条总则

　　1、工程名称：中XX负二层地下停车场防水堵漏工程。

　　2、工程地点：____市____区静宁XX298号

　　3、分包内容及分包范围：负二层停车场南侧（即纵轴911之间，横轴GC之间）防水堵漏。

　　4、防水工程施工的主要项目及要求：根据乙方所报的防水堵漏方案，具体详见《中XX负二层防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的XX凝、膨胀型浆液（即注浆堵漏），达到不渗不漏的.效果。

　　第二条分包方式乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。

　　第三条分包工期施工期：计划从________年____月____日至________年____月____日止。

　　第四条工程质量管理要求及工程质量验收

　　1、乙方积极配合甲方监督检查，若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定，及时按甲方要求予以返工、返维修。

　　2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及____市有关质量验收标准。

　　3、本工程完工后，由乙方以书面形式提请甲方验收，甲方在接到验收报告后一周之内组织验收，超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。

　　第五条甲方义务

　　1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督，组织有关部门进行竣工验收。

　　2、按本合同约定，及时支付工程款项。

　　第六条乙方义务

　　1、乙方由马XX同志为现场负责人，全面负责合同要求的各项工作。

　　2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定，否则，甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚，如情节严重或屡犯不该的，甲方有权终止合同。

　　3、凡乙方采购的材料必须为国家及____市相关规范、规定允许使用的材料。

　　4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。

　　5、乙方在施工自己范围内的工作时，必须保证其他公共设施及他人劳动成果，如造成破坏，应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。

　　6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责，甲方不承担任何责任，发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失，乙方负责赔偿。

　　7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。

　　8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。

　　第七条工程价款计价标准及计价依据工程总造价：3492

　　5、00元（大写：叁万肆仟玖佰贰拾伍元整）

　　第八条结算及付款

　　1、工程完工后，经甲方验收确定合格后，乙方将按照合同编制工程结算，上报甲方审核，根据本合同签订价格结算，完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%，工程验收合格________年后若无渗漏，再支付合同总造价的45%，剩余5%留作质保金，自工程验收之日起________年之后付清余款。

　　2、乙方委托马XX与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作，每次付款时，乙方须向甲方提供相应金额的____市建筑工程发票。

　　第九条违约责任

　　1、合同双方必须严格履行合同义务，如一方违约，承担违约责任，并赔偿守约方一切损失。

　　2、乙方不按相关规范标准施工，或出现重大质量事故，甲方有权停止乙方施工，由此造成的经济损失由乙方承担。

　　3、乙方施工进度达不到合同要求，每拖延一天，承担总结算价的3%的违约金。

　　4、乙方如有转包或分包工程行为，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。

　　第十条其它

　　1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　2、合同履行中如发生争议，双方协商解决，无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。

　　3、本合同双方签字（盖章）后生效。

　　4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：________年____月____日 ________年____月____日

施工合同篇5

　　甲方：_________

　　法定地址：_________

　　乙方：_________

　　法定地址：_________

　　依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。

　　1。合作内容

　　甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。

　　甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

　　2。双方的权利和义务

　　甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。

　　乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的'安装和调试。

　　3。收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。

　　开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。

　　双方各自缴纳各自应缴税费。

　　4。合作期限

　　甲乙双方合作期限暂定为_________年。

　　5。财务结算

　　_________。

　　6。日常维护

　　在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。

　　在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

　　7。法律责任

　　甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。

　　乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

　　8。协议生效

　　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　9。其它

　　本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同篇6

　　甲方：

　　乙方：身份证号码：

　　工程名称：

　　结构类型：框架（详见施工图）

　　工程地址：

　　甲方将承建的工程的水电安装工程劳务施工承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律法规，遵循公平、诚实、守信、互惠互利的原则，双方就本工程承包事宜协商一致，签定本合同。

　　一、主要工作内容及范围

　　1、包括所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内室外等所有一切给排水、强弱电预留预埋与安装、消防、通风空调预留预埋与安装、吊洞等工作。

　　①给排水部分：给水部分：自外墙分户水表起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压；排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　②电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束；避雷带，避雷网的施工。

　　③水电临设部分：包括临时水、临时电。

　　④涉及消防工程、电梯、通风空调工程、高低压配电工程、供水供气工程、弱电工程、智能化系统、安防系统等，凡在施工设计范围内或技术变更范围内由甲方施工的内容，其劳务部分均在乙方工作范围。

　　⑤及时准确向甲方报送所需材料量；负责本班组本专业施工所产生建渣的清运。 ⑥上述未明确提及的，按本合同下述相关条款执行；本合同未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于水电安装工程范围内的其它项目。

　　2、辅材如钉子、扎丝、电焊条、焊锡条、焊锡丝、穿线钢丝、尼龙引线、封口胶、泡沫板、电工胶布以及施工用具、工具、试压设备、钻孔机具等均由乙方自备，甲方提

　　供的材料紧限于：PP-r管、PVC排水管、电工导管、相关配件以及电线电缆等主材。

　　3、乙方所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码；场地内材料的水平运输、垂直运输、坡道运输、一次转运、二次转运、多次转运由乙方自行负责。

　　4、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，配合甲方质检员、工长，检查工程质量。

　　二、工程承包方式及承包单价

　　1、承包方式：人工费承包（含自供材料及自备机具）。

　　2、承包单价：

　　本工程按建筑面积计量，单位以平方米计算。

　　单价为：35.00元／㎡（叁拾伍元每平方米）。

　　以上单价包含技术工、普工或一般签证工工资、劳务管理费、自备材料费、自备机具损耗及折旧费、风险费、利润等。

　　因设计变更导致返工重做的按实计价。

　　因施工失误导致的工作量增加不予以计价，造成材料浪费或工期延误的按本合同相关条款处理。

　　乙方在履行合同签署前，对甲方提供的各种文件资料如施工图等已充分知晓，对场地情况、工期要求、楼号施工顺序以及各种不可预见情况已充分评估，故合同一经签署，乙方必须做到甲方及建设单位要求的'安全文明施工标准、质量要求、工期要求等，不得以设计造型复杂、设计变更、施工流程冗长、工作量不饱和或工艺繁琐、施工现场停水停电或气候误工等客观原因要求调增单价。

　　3、原则上现场不允许出现签证点工，若甲方指令或工程需要，或经甲方核定确实超出合同约定范围的工作，乙方应在无条件执行的前提下，按普工：80.00元/工日、技工130.00元/工日进行结算。

　　三、价款结算及节点支付方式

　　1、价款的结算：按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。

　　2、工程进度款的结算和支付：工程施工至约定的支付节点时，由项目经理、主管工长、质安员、预算员签字确认，扣除罚款或垫付款、代扣款后，经甲方领导批准后方

　　成，所产生的一切费用由乙方承担，费用从乙方当次支付款项中扣除。

　　3、零星签证点工、计时工在乙方工程竣工结算时一并核算，不列入节点支付范围。

　　4、支付方式：本工程应建设方对工程交付使用的特殊要求，分两段施工，甲乙双方议定节点支付方式具体为：

　　①工程施工至第一段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的50%；②工程施工至

　　第一段基本全面完工、建设方搬迁入住时支付至乙方完成合同工程量的60%；③工程施工至第二段主体断水时支付至乙方完成合同工程量的70%；④工程整体装饰、安装工程完工支付至乙方完成合同工程量的90%；⑤工程全面竣工、验收合格，完成乙方合同价款核算时支付至乙方合同价款的95%，扣留5%作为保修金；⑥保修期为壹年，自工程全面竣工、验收合格之日起计算。在保修期间，乙方免费履行保修责任，保修期满后退还。

　　5、如遇春节而工程未施工至上述支付节点，则按乙方完成量的70%进行支付。

　　6、工程未到支付节点或未竣工未结算时，甲方不对乙方借支或预支任何费用。

　　四、工程质量要求

　　本工程质量标准为合格，所有工作必须按照国家现行验收评定标准以及《成都市住宅工程质量分户验收管理暂行规定》、根据施工图纸及甲方技术交底施工，确保工程质量通过验收，如有不合格返工或材料浪费，其损失由乙方自行负责并按每查实一点罚款200元的标准执行，因整改而造成的工期延误按本合同下述相关条款执行。

　　五、工期要求

　　1、工程施工时，乙方必须按照甲方编制或现场要求的工期按时合格完成，如因工程所需，要求乙方加班作业或连续作业时，乙方必须无条件执行，乙方应按甲方的工期要求，合理调配劳动力，确保工程安全、保质、按期完成，不得以夜间、小雨、节日、农忙、人手不够等客观原因影响工期，如未完成或未执行时按最低20xx元/次进行处罚。

　　2、乙方应与其它工种密切配合保证节点工期。

　　3、若甲方经调查研究，确认乙方劳动力和技能不能保证施工进度要求时，乙方必须全力配合组织调集突击班组并在甲方指令下达后6小时内到场进行作业，若每次甲方指令下达后，乙方未执行或拖延时间影响工期节点时按最低20xx／次处罚。

　　六、安全文明施工要求

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，双方特别约定如下：

　　1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

　　2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、安全生产岗位责任制度、安全检查制度、安全生产奖罚制度、安全教育制度等。

　　3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

　　4、施工前，甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

　　根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，履行签字手续并归档备查。

　　5、施工期间，乙方指派（身份证号码：）负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次500元处以罚款。

　　6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品，甲方有权进行检查，如乙方违者按50元／人.次罚款。

　　7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

　　8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

　　9、乙方对施工中使用的自备机具和自备材料，其性能、使用要求、安全注意事项以及维护保养方法等应完全知晓。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。

　　10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动，违者按500元／次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。

　　对因擅自拆除而造成工伤事故的，由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除变动的，必须征得工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

　　11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

　　13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的由乙方负责。

　　14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

　　15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间因违规规章或不按甲方要求作业造成伤亡、火警火灾、机械事故等重大后果的由乙方负责，甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场，抢救贵重物资的工作并按程序逐级上报。

　　16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。乙方对人员身份情况或重大变动情况隐匿不报从而导致各种不良后果的由乙方负责。

　　17、乙方人员上下班途中及离开工地后发生的任何安全事故，甲方不承担任何责任。

　　18、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

　　19、安全责任的划分和处理方式

　　①在施工中，乙方必须严格按照安全操作规程作业，圆盘锯、电焊机等电动工具必须由专人负责、专人操作，且定期进行维护、保养。塔机、龙门吊、吊车等大型机械定岗定人，非专业机操人员不得操作，乙方应随时加强检查、加强教育，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。若乙方工人发生任何安全事故，乙方必须直接与伤者进行协调解。

　　甲方

　　乙方

施工合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　施工地址：

　　甲方委托乙方进行家居装饰工程施工，双方签订如下合同，共同遵守。

　　一、工程项目：建筑面积：平方米

　　二、承包方式：

　　三、工期：工程放样甲方签署开工之日起算 (甲方自购材料不在工期内)

　　四、乙方施工工程内容：详见本工程报价书。

　　五、工程造价：

　　1、依照甲方签字认可的装修设计施工图，及依此编制的本工程报价书，双方协商确定乙方施工工程价为：人民币元(大写) (小写)。

　　甲方自购材料及安装和工程报价书中业主自理的部份不含在乙方施工工程造价内。

　　2、工程管理费为元/m2，共计人民币元(大写) (小写)。

　　六、付款方式：

　　1、签定本合同即日甲方支付工程报价的35%作为备料款计元(人民币);乙方水电隐蔽工程阶段结束时，甲方支付工程报价的35%计元(人民币);乙方木作、吊顶框架(不含集成家俱、定制成品门)阶段结束时，甲方支付工程报价的25%计元(人民币);集成家俱、定制成品门完成时进行现场变更项目的签证，余款5%计元(人民币)及签证增减灯具安装前交清。

　　2、工程管理费另行支付：签定本合同即日甲方支付工程管理费的70%作为定金，计元(人民币)，余款30%计元(人民币)及签证增减灯具安装前交清。

　　七、工程变更

　　1、乙方应严格按施工图组织施工。已确定的施工图原则上不作重大调整，以免造成返工、材料浪费、延误工期、原设计效果无法体现等后果。如有设计方案变更，甲方应在该工程施工前七天通知乙方，若乙方已做好施工准备或已施工的，除了工期顺延外其所造成的材料及返工损失由甲方负责。

　　2、甲方对工程的平面、立面有较大范围的修改意见和建议的，甲方应与本工程责任设计师进行沟通，经设计师出具书面图纸修改意见书后，乙方按修改意见书进行施工，双方签证变更部分的工程造价。

　　3、甲方现场增加施工项目，双方依据预算书已有项目单价或市场价协商确定工程造价，并由甲方签证增补造价。

　　4、乙方承包方式原则上为包工包料，五金拉手、洁具、整体橱柜、灯具、窗帘、装饰物、电器、活动家具等由甲方自行购买，甲方可要求设计师陪同选购，甲方亦可委托乙方购买。

　　5、甲方变更主材产生差价增补，甲方应在购买材料时一次性结清差价部分给供货商。

　　6、未经对方同意任何一方私自更改施工内容，所引起的质量和费用问题，由责任方自负。

　　八、工期延误。由于以下原因造成工期延误，工期予以顺延。

　　(1)甲方未按合同第六款约定按时支付工程款和工程签证款;

　　(2)甲方延误办理开工申请;

　　(3)增加工程量、设计变更或材料变更;

　　(4)非因乙方原因的停水、停电二小时以上按一天计算;

　　(5)国家法定的节假日;

　　(6)经甲乙双方协商同意的;

　　(7)小区物业对施工时间有特殊规定的;

　　(8)甲、乙双方同意给予顺延的其它情况;

　　(9)乙方购买主材料或定制材料时，甲方所延误的时间;

　　(10)因甲方自行购买材料及安装所延误的时间;

　　(11)不可抗力因素(地震、战争、台风、水灾、爆炸等)造成的。

　　九、甲方责任：

　　1、甲方必须对本工程房屋产生的产权纠纷负责，若因此造成乙方无法施工，甲方支付违约金和乙方已施工工程项目的费用。

　　2、甲方应负责解决施工场地水、电供应，并承担施工所需水电的费用。

　　3、工程所在物业部门要求办理施工申报手续的，由甲方向物业部门办理，如需交付物业押金，费用由甲方自理，并由甲方确定具体开工时间，乙方工期以工程放样时甲方签署开工报告日起算。

　　4、装饰过程甲方原则上不变更主材，特殊情况变更主材需经设计师同意后方可实施。

　　5、装饰工程原则上不得改动原结构，如甲方要求改动结构，应由甲方负责办理相关审批手续并承担后果责任。

　　6、甲方应该提供一份完整原房屋平面及水电线路图，并向乙方进行现场交底。

　　十、乙方责任：

　　1、严格按照当地物业部门有关施工的管理规定，遵守作业时间。

　　2、对施工现场的设备、设施(不含入户防盗门朝外表面及住宅外部)予以保护，对因保护不善造成损坏的`按价赔偿甲方损失。

　　3、安排工程质检人员对本工程进行全程质量监理，对甲方及甲方代理人员的监督意见及时回应整改，因整改造成的经济损失由乙方承担。

　　十一、违约责任：

　　1、甲方未按合同第六款时支付工程预付款，乙方有权停止施工，所造成的损失及工期延误责任由甲方负责。

　　2、如因以上第八条原因造成的工期顺延，甲方必须给乙方确认签证延期，如属甲方原因造成乙方不能按计划工期完工或验收的，每拖延一日甲方应向乙方支付违约金每日人民币50元。

　　3、因乙方管理原因造成工程无法按时完工的，每拖延一日乙方向甲方支付违约金每日人民币50元。

　　4、合同生效后，履行期满前，除经甲乙双方同意外，擅自解除合同的一方，应按合同价款的20%支付违约金。

　　5、乙方出具的施工图，须经甲方签字认可后施工。在施工过程中，甲方未与乙方协商，私自更改施工内容，所引起的质量问题，由甲方负责。

　　6、乙方完成施工项目(含签证变更、不含业主自购只安装项目)自检合格即可通知甲方竣工验收(即综合验收)，甲方必须配合乙方验收。工程经双方验收合格后，由乙方开具工程保修单给甲方。

　　7、如遇外界不可抗拒因素(如地震、战争、台风、火灾、爆炸等)导致工程停工、延期、损坏的，工程本身的损害由甲方承担;造成乙方设备、机械的损坏由乙方承担。

　　十二、工程验收

　　1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，如甲方委托第三方参与阶段验收，需在工程开工报告上给予文字确认，否则乙方可不予确认。验收标准参照行业主管颁布的验收标准及甲、乙双方商定的验收标准(见附件)

　　A、隐藏工程验收;

　　B、土建工程验收;

　　C、木作工程验收;

　　D、综合验收。

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。

　　2、乙方通知甲方竣工验收(即综合验收)之日起三天内，甲方若不参与办理验收手续或自行入住均视为验收合格。

　　3、乙方施工完毕，竣工验收后，付清余款，即发给甲方保修单。

　　4、办理验收手续前，甲方提前使用或擅自动工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　十三、附件内容：①预算书;②施工图纸;③乙方提供的装饰装修材料主材表;④工程变更单;⑤工程材料验收单;

　　十四、送达方式：

　　双方商定按本合同所列通讯方式接受对方的通知，任何一方通讯方式发生变更，有及时通知对方的义务，;否则因延迟通知对方所造成的法律后果，由延迟通知方自行承担。

　　十五、保修

　　1、本工程竣工验收后，工程装饰装修质量在正常使用条件下保修一年，定制品、玻璃、易耗品(如五金、开关面板)保修一年，卫生间门及墙纸因使用不当造成的发霉本不负责保修，保修期自竣工验收合格之日起算。

　　2、保修期客户未入住或入住后外出一日以上应关闭水电总闸，否则造成损失按乙方提供保修卡规定赔偿。

　　3、保修范围：按乙方施工工程内容和现场签证内容。

　　4、保修费用：保修期内因乙方责任造成的保修费用由乙方负责;非乙方原因损坏按材料购价及相应的人工费收取维修、材料的成本费用。

　　十六、本合同一式贰份，，甲、乙双方各执壹份，同具法律效力，双方应严格执行本合同条款，未尽事宜，另行协商确定。

　　甲方： (签章) 乙方： (签章)

　　通讯电话：联系电话：

　　通讯地址：地址：

　　签约日期：年月

施工合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方雇佣乙方(非全日制用工)完成工程期间，根据国家及市有关安全生产的法律、法规和规章规定，甲乙双方根据平等自愿、协商一致的原则，签订本安全职责协议，共同遵守执行。

　　一、协议期限：

　　本协议于双方签字之日起生效，至工程结束之日终止。

　　二、甲方的职责：

　　1、甲方应遵守国家的劳动安全法规和规范，搞好劳动安全保护工作，并对乙方遵守劳动安全规范的状况进行检查、监督。

　　2、甲方对于检查当中发现安全隐患和乙方不贴合安全规范的行为，有权责令乙方采取措施予以消除和纠正。

　　三、乙方的职责：

　　1、乙方在作业期间务必服从甲方的管理，务必严格执行国家规定的`相关施工安全规范和技术规范，遵守甲方的各种规章制度和劳动纪律;

　　2、乙方在作业前，应按照要求做好安全防护措施，如戴安全帽、系安全绳等;

　　3、乙方在任何状况下都不得酒后上岗、疲劳作业、违规作业;

　　4、乙方不得在该项目工作时间里进行其它作业，不得随意进入该施工作业项目区域以外的其他施工区域，不得随意触摸、启动机械、电器、控制阀等设备。

　　5、乙方应对自己使用的工具经常保养、检查，确保其安全性能。

　　6、乙方在作业过程中，，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。

　　7、：乙方的项目负责人一岗双责，既是项目负责人也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。

　　8、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。

　　四、其它事宜

　　1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、其它未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则妥善解决。

　　甲方：乙方：

　　盖章或签字：签字：

　　签订日期：签订日期

施工合同篇9

　　工程发包人：__________________(甲方)

　　施工劳务承包人：__________________(乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包人资质情况

　　资质证书号码：__________________

　　发证机关：__________________

　　资质专业及等级：__________________

　　复审时间及有效期：__________________

　　二、工程概况及劳务承包内容

　　工程名称：__________________

　　结构：_________，规模_________㎡，层数：_________

　　工程地点：

　　劳务承包内容：

　　三、工程承包施工期限

　　开始进场施工日期：_________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总日历施工数为________天。

　　四、质量标准

　　按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。

　　五、图纸

　　甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。

　　六、工程发包人(甲方)的义务。

　　(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用

　　1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：

　　2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。

　　3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

　　4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：

　　5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为：

　　(二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。

　　(三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

　　七、劳务承包人(乙方)的义务

　　(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　(二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。

　　(四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

　　(五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。

　　八、安全施工与检查

　　(一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用，由乙方承担。

　　(二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

　　九、事故处理

　　(一)发生事故伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　(二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。

　　十、劳务报酬

　　(一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费)，劳务报酬共计元。

　　(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)

　　十一、工时及工程量的确认

　　(一)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　(二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的，由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的'工程量，甲方不予计量。

　　十二、劳务报酬的中间支付

　　(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按下列方式支付：

　　1、合同生效即支付预付款元。

　　2、中间支付

　　第一次支付时间为________年____月____日，支付________元。

　　第二次支付

　　时间为________年____月____日，支付________元。

　　(二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支付方法为：

　　十三、施工验收

　　乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。

　　十四、违约责任

　　如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承担违约责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

　　十五、争议

　　甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。

　　十六、合同解除

　　(一)如一方违约，并承担违约责任后，另一方可以要求解除合同。

　　(二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。

　　十七、合同终止

　　甲乙双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十八、合同份数

　　本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。

　　十九、补充条款