【必备】施工合同范文汇总8篇
随着法律知识的普及,合同出现的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的施工合同8篇,希望能够帮助到大家。
施工合同 篇1
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期:
并网日期:
竣工日期:
四、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的'各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:
六、解决争议的办法起诉讼。
(1)调解要求停止施工,且为双方接受。
(2)法院要求停止施工。
七、违约
1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数
本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
施工合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙双方就完成酒泉市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律,经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行,签订本合同。
一、 合同范围
1.1 范围:乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求,进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。
1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购,整理好材料质量档案。
1.3加工数量:垂直升降横移停车位钢结构1800个。
二、合同价款
本合同总价款为大包干人民币:壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整(¥13913000.00元)。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用(开具增值税发票)。
三、付款方式及工程进度
3.1 第一期付款:合同签订生效后3日内,付合同总价的10%,即人民币:壹佰叁拾玖万元整(¥1391300.00元)。
3.2 第二期付款:清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后,经甲方验收质量合格,制作、安装后,付合同总价的40%,即人民币:伍佰伍拾陆万伍仟贰佰元整(¥5565200.00元)。
3.3 第三期付款:工程全部结束,经甲方验收合格,双方结算完毕,甲方预留合同总价款的5%作为质保金,剩余款项一次性付清。
3.4 第四期付款:从工程竣工验收合格之日起一年质保期满,经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后,一次性支付清剩质保金。
四、工程质量及验收
4.1 工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-20xx)的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-20xx)要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边,(具体油漆颜色项目主管定)。施工按钢结构施工技术规范进行;
4.2 乙方承担合同内的工程质量的达标责任。
五、甲方责任
5.1 甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。
5.2 甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。
六、乙方责任
6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。
6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求,不得低于国标偏差要求并出具合格证,所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的,所有材料必须经甲方确认后方可使用。
6.3乙方对承包项目工程提供为期壹年的保修,保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方免费负责修复或更换,但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用,乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达,或者同一问题经乙方两次维修仍未解决,则甲方有权利聘请专业的.公司进行修复,所支付的相关费用由乙方承担。
七、 变更
7.1 甲方可对合同内工程内容提出变更,包括对技术条件或技术纪要,材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。
7.2 变更以双方书面确认为准。任何变更,,甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款,对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购,按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。
八、工期
8.1 本合同工期为100天,自20xx年4月1日至 20xx年6月9日。材料按甲方要求分批次进入工地时间:第一批不晚于20xx年5月11日。
8.2 乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工,则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工,买方有权利将工程的全部或部分外包,相应造成的损失全部由乙方承担。
九、 违约责任
9.1 合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外,违约方应承担因此给相对方造成的损失。
9.2 因甲,乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的,每逾期一日,违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期10日的,甲,乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。
9.3 乙方交付的材料如存在质量缺陷,应由乙方负责更换所需的材料;如少于合同数量,应由乙方负责补齐; 乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的,甲方有权解除本合同,乙方应按合同总价的10%支付违约金,另外,违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的,乙方继续赔偿给甲方造成的损失。
9.4 如果甲方不能按照本合同的约定按期付款,甲方应按照本合同9.2条承担相应的责任。
9.5 如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同, 违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金,赔偿另一方因此而遭受的损失。
十、 争议解决
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议,则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。
十一、其他条款
11.1合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商签订书面补充协议,补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
11.2本合同一式陆份,甲乙双方各执叄份,每份具有同等法律效力,由双方签字盖章后生效,
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期:年 月
施工合同 篇3
业主(以下简称甲方):_________________
联系电话:_________________
施工队(以下简称乙方):_________________
联系电话:_________________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址:__________________________________
二、价格
清包工费:¥_________元,大写:__________________
其中水电工_________元
木工_________元
瓦工_________元
油漆工_________元
垃圾清运费_________元
三、付款方式
1、施工队进场,预支生活费:_________元
2、木工完成,付_________元
3、瓦工完成,付_________元
4、工程竣工,付_________元
5、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从_____年____月____日起至_____年____月____日止,工期为_____天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费_____元/天
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的`楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在XX市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由__________为工地现场负责人,__________为替补负责人。
6、在合同价内,乙方应提供_____人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
甲方:__________ 乙方:__________
联系电话:__________联系电话:__________
签订日期:__________签订日期:__________
施工合同 篇4
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施,双方达成协议如下:
一、 工程建设内容:
按甲方提供的设计图纸施工。
二、 承包方式:
做工、机费包干。(包含水电安装)
三、 计价方式:
按房屋实际面积计算430元/㎡。
四、 付款方式:
乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元,余款工程完工验收后付清。
五、 施工安全:
乙方在施工中应注意安全,做好各种安全设施。若发生安全事故,由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽,发现一次罚款100元。
六、工程完工,甲乙双方组织按现行国家验收标准验收,如有不达标部分,返工所造成的'直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜,双方在实施过程中另行协商解决。协商不成,可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份,双方签字盖章生效,甲乙双方须共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇5
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方中央空调安装工程达成一致协议。为保证工程施工进度。提高工程质量,明确甲乙双方的职责、权利、义务,互相配合协作确保工程如期完成。结合本工程的具休情况,签订本合同,以至双方共同遵守。在签署本合同时,双方对本合同所有内容及条款已详尽了解,合同经签署后,即视为对其所有内容及条款确认无误,并愿意遵守执行,放弃对合同内容及条款有疏忽之处作为不执行合同的理由之权力。
一.乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者,乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。
二、工程内容及范围
1.工程名称: 舒适性空调系统工程;
2.工程地址:
3.工程内容及质调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收,并量要求:乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量,进行采购、安装、达到合格标准。
4.施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下:
a.甲方的水电工需按乙方的要求将空调所需电源送到空调设备处,乙方负责设备接线;
b.空调检修口、出风口的位置及尺寸按施工图设计图纸执行;
c.凡遇到需要在结构梁、结构墙开孔的必须经甲方认可,开内隔断墙孔洞的数量不得超过室内机的台数, 乙方负责具体的实施;
d.以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加,增加部分的费用较大时由甲方承担。
5.施工中,因甲方原因而造成的变更,不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。
三.工程包干总价
按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为 元,人民币大写: ,如有其它一切费用由乙方承担。
四.本工程总承包付款方式如下:
1. 第一期:合同签订后三个工作日内,甲方向乙方支付总工程款的.30%作为定金。
2. 第二期 货到现场 签收合格付总工程款60%
3 第三期:工程完工全部验收合格,付清尾款。
五.工期要求
1.二次装修工程结束前,进行空调系统运转调试,并进行竣工验收。
1.如遇下列情况,工期可作相应顺延:
a.甲方未按照合同约定支付工程款项;
b.因停水、停电或限制施工时间等限制安装施工的情形;
c.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位置;
d.因遇人力不可抗拒的因素(如:恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。
六.双方责任
1.甲方责任
a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区;
b.甲方应对空调安装要求事先告知乙方施工人员(包括空调外机的位置规定);
c.甲方负责空调设备及附属材料的进场验收、工程竣工验收,在验收完后负责保护好进场材料及安装后的设备,防止被盗及损坏;
d.甲方应协调其他专业施工单位(如装潢的水电工、泥工、木工、油漆工等)与乙方的配合工作;
2.乙方责任
a. 乙方负责空调设备机组的订制与采购,所采购的空调设备机组必须是符合当前国家或行业相关中央空调设备生产制造技术规范的、相关质量认证与许可标志、以及“产品质量合格证”齐全的空调设备;
b.乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度;
c.乙方施工期间应遵守甲方的工地管理的各项规定,文明、安全生产;
d.乙方负责空调设备机组及配套附件的运输、加工、制作、安装及交付甲方正常使用;
e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏,乙方原因造成工程延期应由乙方负责。
f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任,乙方应及时妥善处理,不得拖延。
g.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。
3.本合同签订后,若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的,毁约者除退还已收取或已支付的工程款外,另按工程款总金额的10% 赔偿对方。
七.工程验收及保修
1.本工程应符合“中央空调”设计及安装技术标准;
2.装修工程完工前,甲方应提前7天内通知乙方进行空调系统的运转调试;
3.本工程保修期:
a本工程空调设备保修期为18个月,保修期从空调设备安装调试完毕之日起计算;
b本工程安装工程保修期为2年,保修期从调试验收合格之日起计算;
八.合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能协商解决的,向本工程所在地的人民法院起诉。
九.其它
1、未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
工程名称:
发 包 人:
承 包 人:签定日期:
工程施工合同 ( 正 本)龙运大厦维修改造项目(第五标段) 黑龙江省龙运大厦有限责任公司 哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司 20xx 年 8 月 21 日 黑龙江省工商行政管理局 黑龙江省住房和城乡建设厅
第一部分 协议书
发包人(全称): 黑龙江省龙运大厦有限责任公司
承包人(全称):哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 龙运大厦维修改造项目
工程地点: 哈市宣化街200号
工程内容: 龙运大厦八至十二层维修改造,面积4390平方米
投资计划或工程立项批准文号: 黑发改交通备案[20xx]77号 资金来源: 建设单位自筹
二、工程承包范围
承包范围: 以最终确定的施工图为准
三、合同工期:
开工日期:20xx年 11 月18 日
竣工日期: 20xx 年 1月 17 日
合同工期总日历天数 61 天。
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款
金额(大写): (暂定)伍佰零捌万零捌佰玖拾叁元贰角玖分 (人民币)
¥: 5,080,893.29元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一
致。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
合同订立地点:哈尔滨市
本合同双方约定签字盖章 后生效,并报建设行政主管部门备案。
发包人: 承包人:
住 所: 住 所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真:
开户银行:
帐 号:
邮政编码:
电子邮箱:
建设行政主管部门备案意见:
经办人
委托代理人: 电 话: 传 真: 开户银行: 帐 号: 邮政编码: 电子邮箱: 备案机关(章)年 月 日
第二部分 通用条款
(略)
第三部分 专用条款
一、总则
2、合同文件及解释顺序
2. 1(10)组成合同的其他文件: 执行通用条款2.1
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3. 2适用法律和法规
需要明示的法律、法规、规章及有关文件:《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》《建筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程安全生产管理条例》及项目所在地现行法律、法规、条例、规范等规定。
3. 3适用标准、规范
约定适用的'标准、规范的名称: 设计文件、合同执行期内的现行《建筑装饰工程施工及验收规发包人提供标准、规范、技术要求的时间: 无
4、图纸
4. 1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前三天内,四套图纸 范》JGJ73-91、 《建设工程强制标准》(装饰部分)(JGJ33-20xx)、 《黑龙江省地方标准》-DB23
发包人对图纸的保密要求:执行通用条款.4.2
5、通讯联络
5. 2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式:
(1)各方通讯地址和收件人: 发 包 人
通讯地址: 哈 市 南 岗 区 宣 化 街 200 号收 件 人: 黑 龙 江 省 龙 运 大 厦 有 限 责 任 公 司 邮 编: 150001 承 包 人
通讯地址: 黑 龙 江 省 大 庆 市 让 区 西 杨 路 7 号 收 件 人: 通州建总集团有限公司 邮 编: 163000 监理单位
通讯地址:哈尔滨市香坊区和兴路26号 收 件 人:曲忠斌
邮 编:造价咨询单位
通讯地址:无
收 件 人:邮 编:
(2)视为送达的其他方式:书面送达,其他方式不予受理
6、工程分包
6. 1(3)指定分包工程: 无
7、文物和地下障碍物
7. 2发包人指出的地下障碍物: 无
12、财产
12. 1 关于施工机械的约定:由承包方自备
二、合同主体
施工合同 篇7
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程实际施工情况,在乙方承包本工程要求的前提下,本着互惠互利的原则,经甲乙双方协商签订本合同,以资共同信守。
一、工程项目:
二、承包范围:
三、承包方式及工作内容:
本工程采取包工包料的承包方式,乙方承包施工图内(含二次结构) 及人货梯基础、塔吊基础与卸料平台、附属工程所有模板工程;
包含范围:模板套数必须配备3套以上全新模板及钢支撑用碗扣架、梁柱墙采用钢方管楞、木支撑材料的采购、运输、装卸、保管、整理堆放及场内运输;模板制作、安装、拆除、清理模内杂物、刷隔离剂;支撑的搭设与拆除;加固件的制作及安装;安装模板用铁丝、铁钉;模板、木枋加工机械,楼层放线预留洞口的设置。柱模钻孔。甲方仅提供每层楼两条控制线及四个标高点,墙、柱、梁具体定位尺寸由乙方严格按照施工图施工。如乙方不能提供3套全新模板,甲方有权要求乙方退场。
四、合同工期:
基础到主体结构施工总天数172日历天,开工时间以甲方书面通知为准。
地下室二个月完成,楼层进度安排6天一层。地下室装模板10天,标准上部每层2.5天完成。
如乙方中途不能按甲方的进度计划实施,则甲方有权要求乙方加强施工力量,并给予1000-3000元的经济处罚;必要时甲方可自行补充施工力量,更换施工队伍,由此造成的一切损失由乙方负责。
五、结算方式:
本工程按照优质优价的原则,在保证质量进度安全的.前提下,执行综合单价包死,不再计取任何费用,模板工程计算方式按混凝土接触面积每平方45元结算。人货梯基础、卸料平台安装模板每座补贴1200元。
以上包干价包含以下内容:
a)现场材料二次转运;
b)一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工;
c)墙、柱模板钻孔。如漏埋所产生植筋与拉拔费用,由乙方负责经济赔偿责任。
d)定额内计时工;
e)安全文明施工用工及清退场用工;
f)政策性调整及市场价格调整;
g)夜间施工增加费及赶工增加费;
h)本工程质保期间的工程维修;
i)配合现场测量放线、承包范围内的检验试验;
六、工程质量:工程质量必须达到“榕城杯”验收标准。
平板平整度用铝合金6m尺检测。如主体装修时水平度超过1cm造成天棚超厚,部分的粉刷层的所有费用由乙方负责。所有模板对混凝土各分项工程暴模部分,乙方应负责打平费用自付,个别接缝最大不超过0.5cm,阳台、檐口、楼梯、柱垂直度与水平平直度要达到通线,所有梁侧必须通线。踏步宽、高度尺寸要一致。阳台阴、阳角必须方正。
乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工,确保工程质量达到国家现行施工验收规范优良验收标准。
如质量达不到“榕城杯”验收标准,乙方应无偿返工修理直至达到合同要求,并承担由此造成的经济损失,甲方视情节轻重予以经济处罚。
七、安全生产及文明施工:
乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规,采取措施确保施工安全,工伤频率控制为零,杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故,乙方承担全部经济和法律责任。
现场施工过程中,必须遵守项目部有关文明施工的规定,料具按项目部要求堆放应整齐,做到工完料净、场地整齐有序。
八、付款方式:
合同签订后2天内乙方开始材料进入施工现场,乙方每月25日向甲方项目部申报当月进度,经甲方审核后,按照核定金额的75%支付进度款,春节应付80%进度款,工程主体施工完毕经甲方验收合格,拆架后付至总工程款的90%,工程竣工验收优良后一个月付清尾款。
九、双方职责:
(一)甲方职责
1、现场责任人:
2、负责现场施工、生活用水电,按施工方案接至施工现场;
3、配合项目部全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评;
4、对编制施工组织设计,乙方进行技术协助,并于施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底,解决施工中遇到的技术难题,并配备相应机操工、电工等,满足施工要求;
5、工程中若有变更,及时书面通知乙方;
6、负责对乙方的工作过程和结算实施监督检查,在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程所需时,甲方有权要求乙方限期整改,直至满足要求;
7、负责现场施工协调工作;
8、根据合同条款,如乙方因转包、工期、质量等原因,导致本合同无法正常履行或自动终止时,乙方必须无条件退场,并承担相应的经济和法律责任。
9、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建及垂直运输机械。
10、甲方针对每个楼层仅提供楼层控制线两条及楼层标高点两个,柱、梁定位尺寸由乙方负责。
(二)乙方责任
1、现场负责人:
(1)模板验收:按合同约定为满足工期进度要求,乙方应提供不少于3套全新模板,材料进场前应通过甲方验收,合格后方可进场,在施工过程中出现的破旧模板,乙方应及时更换。
(2)乙方作业人员须自觉遵守工地安全文明规定、服从项目部统一指挥,进入工地必须带符合要求的安全帽,施工机具,三级箱等作业设备由乙方自备。所有机具设备必须符合安全标准,数量符合要求。
施工中,若甲方检查发现乙方作业人员未戴安全帽,有权处以50-100元/人次处罚。不符合要求的施工机具、设备,甲方有权要求乙方更换,若乙方在规定期限内未更换,甲方有权先自行购买,费用由乙方工程款中扣除,乙方作业人员须及时清理施工现场的卫生(如作业中产生的破旧模板、木渣等)按规定处理,不得将木渣、塑料瓶等杂物丢入未浇筑柱、梁中,若发现一次,甲方可处罚1000-20xx元/次。由此产生的质量缺陷及后果由乙方负全责。
(3)在检查中发现的问题(包括建设、监理、施工、安全站、质监站等部门检查提出),乙方应立即配合整改。若乙方在规定期限内拒不整改,甲方可自行叫班组进场整改。由此产生费用从乙方工程款中扣除。若乙方拒不配合超过三次,甲方有权勒令乙方退场。
(4)乙方须及时配合项目部做好作业人员的安全生产工作(包括提供作业人员身份证复印件、三级安全教育等)施工机具须提供质量合格的证明材料。
(5)乙方须积极配合劳务公司做好劳务工作(包括提供身份证、工资发放等相关事宜。
(6)每次浇筑砼时必须有专人在场看模,若经检查发现,看模人员不在场,每次罚款300元。
(7)工作过程中,各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理
施工合同 篇8
甲方:______________________________________
乙方(施工责任方):________________________
甲方承建之________________,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容,具体为:站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算,但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2、乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的.施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金:质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收________年后,据实返还。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。
甲方:________________乙方(施工责任方):______
代表:________________代表:____________________
经办人:______________施工责任人:______________
________年____月____日________年______月______日
【施工合同】相关文章:
施工合同施工合同12-05
施工施工合同(15篇)09-23
施工队安装施工合同03-08
施工合同10-24
施工的合同11-25
施工合同06-27
劳务合同施工合同12-07
土墙施工合同10-07
简单施工合同09-10
电路施工合同09-20