施工合同

时间:2022-03-02 13:37:12 施工合同 我要投稿

【推荐】施工合同范文十篇

  随着人们对法律的了解日益加深,很多场合都离不了合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编收集整理的施工合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【推荐】施工合同范文十篇

施工合同 篇1

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就望 项目泛光照明工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程内容:泛光照明工程施工图范围内工程量清单及其它设计文件所描述的全部工程内容。

  1.4 承包范围:泛光照明工程设备材料、软件采购、系统施工安装、系统调试、人员培训、验收和保修服务等全部内容。

  1.5 承包方式:包深化设计、包工、包料、包质量、包工期、包文明施工、包验收、包安全。

  二、合同工期

  2.1 工程日期月,开工时间以发包人开工通知为准。

  2.2 为了保证工期,承包人应提出安装计划,该计划必须服从和配合本工程项目总的施工进度计划,须由发包人认可,并在实施过程中工程总进度计划的变化作相应合理调整,承包人无权因此而提出任何附加费用。

  2.3 除本合同另有约定外,因发包人原因或遇人力不可抗拒的自然灾害(如战争动乱、台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)致使本工程不能按期开工或施工现场不具备开工条件及不能按期竣工的,可以延期开工,工期相应顺延,并由承包人在上述原因发生之日起15日内报发包人,发包人书面形式确定顺延期限。

  三、质量标准

  3.1 工程质量标准:合格。

  3.2 因承包人原因致使本工程未达到合同约定的质量标准,承包人负责无偿返修直至达标,并同时向发包人赔偿因此而造成的直接经济损失,且此类返工工期不予顺延。而由此产生的一切费用(包括人工费、材料费及延误工期罚款等)均由承包人承担。若两次返工都未通过审核,则发包人可选择继续让承包人服务或解除合同,并不增加支付任何费用;若解除合同时发包人已支付费用,有权向承包人追回已支付费用。

  四、合同价款与支付

  4.1 合同价款:

  4.1.1合同总价 ¥: 元,金额大写(人民币):。

  4.1.2本合同价款采用固定总价(包括工程人工费、材料费、设备费、软件费、管理费、报建报装费、包装运输、安装损耗、安装、调试、检测验收、安全、保险、各种税费、劳保、专利技术、技术支持与服务、售后服务与维保及相应的措施费、利润、规费、税金、配合费、泛光照明扩初设计费、深化设计及施工图设计费、政策性文件规定包含的所有风险、责任及任何市场差价等各项费用,总包配合费由发包人承担)合同方式。本固定总价已包括除不可抗力外的所有风险。如遇下列情况,合同总价作相应调整:

  ⑴ 设计变更;

  ⑵ 实际工程量超过或少于工程量清单中的数量3%以上;

  ⑶ 工程预算及设计方案中未明确的主材待双方认价后确定,本工程的所有主材认价由承包人报送后,必须由发包人、造价咨询单位和监理单位三方共同市场询价并签字确认,才能视为有效认价。

  4.2 支付

  4.2.1工程预付款:合同签订10天内,发包人向承包人支付合同总价的20%预付款(即人民币整,¥: 元)。

  4.2.2当所有材料、设备、产品进场并通过验收后10天内,发包人第二次向承包人支付合同总价的20%工程进度款(即人民币 整,¥: 元)。

  4.2.3当承包人完成灯具安装,经发包人确认后10天内,发包人第三次向承包人支付合同总价的20%工程款(即人民币整,¥: 元)。

  4.2.4当全部设备安装完毕后10天内,发包人第四次向承包人支付合同总价的20%工程款(即人民币 整,¥: 元)。

  4.2.5当工程竣工验收合格并工程结算经发包人核定后,支付至工程结算价的95%,如本工程竣工验收时间超过承包人安装完工后6个月的, 发包人应在完工6个月内支付至结算价的95% 。

  4.2.6剩余结算价5%工程尾款作为质量保修金。本合同约定的质保期满后14天内,在扣除由承包人应承担的费用后,发包人将剩余质量保修金一并结付给承包人,质量保修金不计利息。

  4.2.7承包人向发包人申请支付每笔合同价款前,需提供等额有效发票;否则,发包人有权拒绝支付,若承包人提供的发票为无效发票,发包人有权处以该笔款项5‰扣款处罚。

  五、材料设备供应

  5.1 本工程所需材料和设备由承包人组织供应。

  5.2 所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证,进口材料和设备需附报关证明,进场时都要进行检查和初验,经发包人、承包人和监理人三方签字确认合格的材料、设备方可进场。已进场的材料和设备,未经发包人签署出场通知书的,不得运出场外。

  5.3 具有合格证书的材料和设备,发包人和监理人如有异议要求检验时,可以重新检验。检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供货一方承担。

  5.4 没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。

  5.5 对于发包人认定厂家、品牌和规格的材料,承包人在采购时必须保证按要求的相应厂家、品牌和规格供货。认定厂家、品牌和规格的材料设备,承包人应提前组织采购,及时了解货源情况,每周通报一次进货进度。凡因承包人汇报不及时造成发包人未能及时重新指定厂家、品牌和规格而对工程的实际进度造成的影响由承包人承担,总承包人负连带责任。

  5.6 对于由承包人自主采购的材料和设备,承包人在订货前须将材料、设备样品和有关生产厂家及技术资料提交监理和发包人认可,在有必要时可要求对进货厂家实地考察,未经认可的材料和设备不得用于本工程。发包人有权要求承包人出示产品合格证及质量检验报告,并按照相关产品国家标准进行验收,如果没有国家标准,则按照部颁或行业标准进行验收。对于进口材料,承包人应提供全套清关文件、原产地证明。

  5.7 代用材料:认定厂家、品牌和规格的材料,如这部分材料和设备由于无货源原因而采购失败,承包人及时向发包人汇报,经市场调查核实后,发包人可以重新指定厂家、品牌和规格。仅主材发生变更的项目,由发包人对变化后的主材进行认价,经双方确认后代换变化前的主材价格;安装费用不予调整。

  六、材料检验

  6.1 材料和设备的检验

  所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证,进场时都要进行检查和初验,经发包人、承包人和监理人三方签字确认合格的材料、设备方可进场。不合格的不得使用。

  6.2 检验内容

  材料设备的检验时间和地点、取样办法、检验频次和内容由承包人根据法律法规、规章制度和有关标准、规范的规定以及本合同的约定提出,报监理工程师确认后施行。

  6.3 检验费用

  承包人采购的材料设备的检验费用由承包人负担。

  6.4 随时检查

  发包人和监理人代表在一切合理的时间内均应能进入施工现场以及半成品的制造、加工或制配的所有车间和场所,承包人应为他们进入上述场所提供一切便利和协助。

  6.5 具有合格证书的材料和设备,发包人和监理人如有异议要求检验时,可以重新检验。检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的'一方承担;如属不合格产品,检验费用由供货一方承担。

  七、双方责任

  7.1 发包人责任:

  7.1.1开工前7天内,组织承包人、设计人及监理人进行图纸会审和设计交底。

  7.1.2提供施工场地、临时设施场地及水电驳接点(水电驳接费用及水电费用由承包人承担),施工通道范围现场确定。

  7.1.3按合同约定向承包人支付工程价款。

  7.1.4负责洽商、变更的审核、确认工作。

  7.2 承包人责任:

  7.2.1承包人承诺并保证:承包人系在中国正式成立和登记的法人,有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内经营且对合同项下约定的服务内容具有相应资质条件。

  7.2.2承包人必须与总承包人配合,保证总承包人工程整体工期目标的实现,服从总包单位合理的整体进度计划,未经发包人书面同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。工程分包不能解除承包人任何责任与义务。

  7.2.3负责做好施工场地已有建筑物、构筑物和其它设施设备保护工作,因承包人原因造成损坏的,承包人应自费负责修复至原始状态并承担因此造成的损失。

  7.2.4根据施工图、设计说明及行业规范要求编制施工组织设计,进行按时保质施工。

  7.2.5所有进场的灯具材料及灯具应提供出厂合格证和质量检验报告单,经发包人和监理人检验确认后才可用于工程中。

  7.2.6遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,按规定办理相关手续,自觉服从发包人、总承包人和监理人现场代表的统一管理和协调。

  7.2.7负责在工程施工、竣工及保修期的整个过程中施工现场全部人员安全,承包人应为其现场施工人员办理保险手续。发包人不承担承包人或其分包单位雇用人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

施工合同 篇2

  甲方:________

  乙方:_________

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本市实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1、工程地点:

  2、施工项目及要求:顶面及墙面拆除,吊顶,墙面处理贴壁纸,门头,灯具,货架(不含衣撑及模特),背景墙,换一扇大门,改一组暖气,电路改造。

  3、工程承包方式,双方商定采取下列承包方式:

  (1)乙方包括木工吊顶材料和工费、油漆工材料及工费、电路改造及水路改造、门头材料及工费,货架及灯具,壁纸。

  (2)甲方包括其余材料和成品。

  4、合同价款:本合同工程造价为(人民币)元(贰万肆千元整 )

  第二条 甲方工作

  1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  2、提供施工期间的水源、电源;

  3、负责协调施工队与邻里之间的'关系;

  4、如需拆改原建筑的结构,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

  第三条 乙方工作

  1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  第四条 工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第五条 工程款支付方式

  1、甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:

  支付次数 支付时间 支付近额(元)

  第一次 水电暖工进场到木工进场 40 % ¥ 9600 元

  第二次 油漆工进场到工程结束 40% ¥ 9600 元

  第三次 双方验收合格 20 % ¥ 4800 元

  第六条 违约责任

  1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方因此造成的经济损失;

  2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  第七条 附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后,即日起生效。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同履行完后自动终止。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  _________年____月____日_____ ____年____月____日

施工合同 篇3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方在拦汊养鱼,需筑坝,现就筑拦河坝工程承包达成如下协议:

  一、双方已实地查看,整体拦河坝长米,高米,坝顶部宽米,前期为倒土筑坝,后期为坝两边浆砌混泥土。混泥土约方,土方方。

  二、双方约定混泥土每方按元计,土方每方按元计,总价按万元包干。

  三、施工期限年月至月。

  四、工程质量特别是隐蔽工程必须有甲方现场监督。

  五、甲方先行垫付挖机油费,土石方工程完工后,支付费用万元,余款待工程完工验收合格后支付。

  六、违约责任:甲方未按期付款,工期后延,并赔偿乙方直按损失;乙方未按期完工(不可抗力除外),乙方赔偿甲方损失万元。

  七、未尽事宜按《合同法》规定办理。

  八,本协议一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份,签字后即生效。

  甲方签章: 乙方签字:

  年月日

施工合同 篇4

  发 包 方: (以下简称甲方)

  承 包 方: (以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 承包形式:

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条 工程总价

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

  第三条 付款方式

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

  第四条 合同范围

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

  第五条 甲方职责

  1、 在乙方提供的'图纸上审核确定并签字。

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条 乙方职责

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、 开具本合同价上的工程发票。

  第七条 技术规范

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条 工程日期

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条 解 约

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

  第十条保固条款

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  工程结构:

  二、承包方式:包工

  三、承包范围:

  1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。

  2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的'硬铺(木板、竹跳板)拆除。

  3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。

  4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。

  5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。

  6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。

  7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)

  四、质量要求:

  乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于1.5米,每跳1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。

  五、工期要求:

  乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。

  六、安全文明施工:

  1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。

  2)乙方现场施工人员必须戴安全帽,未戴安全帽按100元/人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)

  3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。

  4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件5.00元/套,钢管15元/米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件5.00元/套,钢管15元/米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。

  5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。

  6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。

  七、承包价格:

  主体结构,脚手架搭拆按建筑面积14.5元/平方米结算(4#楼首道工字钢以下按12.5元/平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元/平方米结算。

  八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

  九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):(施工工程队负责人)

  身份证:

  联络方式:

  家庭住址:

  第一条 工程概况

  1.装潢施工地点:

  2.住房结构:砖混结构;房型__房__厅__套,建筑面积约__平方米。

  3.承包方式:

  4.装饰施工内容:甲方住房的水电改造工程,墙体改造,墙体拆除,墙面及地面拆除,地砖、瓷砖铺贴,吊顶安装,门窗拆除,包水管,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具安装,隔断制作,搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定:甲方所有采购都由乙方协助完成,甲方在采购过程中,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

  5.总价款:____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费),乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。

  6.工期:自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工,工期约__天。另,如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行。

  第二条 关于乙方职责的约定

  1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

  2.乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。

  3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。

  第三条 关于材料供应的约定

  1.全部工程用装修材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。

  2.甲方负责采购供应的材料,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。

  3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。

  4.为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。

  5.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本协议规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  第四条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。

  4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。 5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户,橱柜防火门,台面等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。

  6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  7.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的.看管费用和其他相关费用。

  8.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。

  第五条 关于安全生产和防火的约定

  1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商,且施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负责修复和赔偿。

  2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

  3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。

  第六条 关于工程价款及结算的约定

  1.工程款付款方式:经双方认可,工程款付款时间表如下: 协议签订完毕,水电改造完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整 所有瓷砖铺贴完成并验收合格后,甲方支付乙方____元整

  所有工程竣工,验收合格之后,甲方支付乙方____元整

  剩余______元作为质量保证款,甲方入住三个月内支付。

  合计______元整。 第七条其它事项

  1.甲方工作:

  (1)甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。 (2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

  2.乙方工作:

  (1)参加甲方召集的现场交底。

  (2)全权负责协议履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。

  第八条 违约责任

  1.甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元违约金。

  3.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  4.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

  5.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

  第九条 纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协议约定向:

  ____区仲裁委员会申请仲裁; ____人民法院提起诉讼

  第十条协议的变更和解除

  1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

  2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

  3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

  第十一条附则

  1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁____套,由乙方当场负责安装交付使用。

  2.本协议签订后,工程不得转包。

  3.本协议一式____份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

  甲方( 签字): 乙方(签字):

  住址: 住址:

  电话: 电话:

  身份证号: 身份证号:

  签订日期:年月日

  签订地点:____

施工合同 篇7

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称甲方)

  一、工程概况

  工程地点:大同

  二、承包方式:双包(包工、包料)

  三、承包范围:乙方承包三层住宅楼(见施工图)。

  四、施工日期:甲方确定开工日期,自开工之日起 个有效工作日完成合同任务,因雨雪天气及特殊情况材料不能到达施工工地,工期按实际延误天数顺延。

  五、合同价款:共分主体、附属两部分,主体工程按实际建筑面积每平方米造价 元包干。(阳台全面积计算,楼梯按全面计算,面积按图影面积计算)建设当中建筑面积增减部分按每平方米 主体工程主要内容及要求:

  1、楼房基础回填。

  2、施工图纸内的所有建设内容。

  3、卫生间、楼梯。

  六、甲方的责任与义务

  1、提供完整的施工图纸给乙方。

  2、监督乙方施工质量。

  3、筹集所有建房资金。

  4、规划红线交给乙方。

  5、邻近居民协调。

  6、不随便改变设计图纸结构及使用功能。

  7、指定2名工程监理人员,其他人员不随意干涉乙方正常施工。

  七、乙方的责任及义务

  1、开工前对图纸进行审核,熟悉施工图纸,按图施工,保质保量,不偷工减料,施工过程中确需增减建设内容或修改施工图尺寸由设计部门下达变更通知。

  2、乙方施工人员要专班专人,不能随意更换施工人员,钢筋工、架子工、泥工、电工、机械操作人员等主要工程由2人以上的技术骨干带班作业。

  3、乙方备足备齐合格的建材如:钢材、红砖、砂、卵石、预制板、水泥等主要建筑材料,不合格建材不得进入施工场地。梁柱现浇,华新PO325#,粉刷、墙体、普通325#水泥,地坪用鹅卵石、梁柱用寸口石。

  4、天沟、排水管、预留洞口及门窗填缝由乙方负责。

  5、乙方备足备齐模板、安全网、脚手架、施工机械等物品。

  八、质量要求

  1、施工图纸内的所有工作按图施工,保质保量,不偷工减料。

  2、外墙正立面贴瓷砖标准每平方米 元。封闭阳台,窗户使用铝合金材料,标准 元/m2。

  3、门面后门防盗门每块元,共块,门面卷闸门按普通标准 元/m2计算,共2块。购买时双方共同协商,增加部分由甲方负担。

  4、外墙瓷砖贴好,水平、垂直2度要符合要求。天沟抹平压光,楼梯要抹平压光,侧墙和楼梯间室外炮台要二次粉刷。

  5、按建筑施工规范验收,砖砌体全高大于10米的垂直高度不超过20mm,垂直偏差不超过20mm,墙体表面平整度允许偏差不超过3mm,砌体的灰缝应横平竖直,厚度均匀,砂浆要饱满。

  6、水平灰缝厚度不超过10mm,砖砌体原则上不能重缝,砖砌体的'转角处和交接处应同时砌筑,对不能砌筑的应砌成斜槎,墙体粉刷为一般粉刷,室内外墙体粗粉。楼梯踏步高度一致,粉平收光,楼面找平,天花板粗粉,门面内地坪浇200#砼厚度8厘米。基础标高和楼面高允许偏差正负15mm,门面台阶粉平收光,屋面及侧墙要达到不漏水、不渗水,以上工作内容如有质量问题,乙方无条件返工。

  7、桩、承台、柱、梁、圈梁、阳台、卫生间、钢筋混凝土浇筑部分要严格按施工工序和质量要求进行,浇筑时若垂直、平整两度达不到要求,不允许跑模、变形、蜂窝、麻面、漏筋现象要及时采取补救措施,对工程质量安全造成严重隐患的,要无条件返工,费用由乙方自理。

  9、所有的混凝土浇筑及墙体的砌筑要按要求及时养护。

  九、施工安全

  乙方在施工过程中应加强安全管理,严格按安全规范施工,对安全负责,甲方不付任何安全责任。

  十、付款方式

  按工程进度分期分批支付建设资金,具体付款办法如下:人员、机械设备进场付一楼、二楼、三楼完工各付元整;屋面完工付100000元;内外粉刷完工付100000元;余款在验收合格时一次性付清。

  十一、其它说明

  1、新建楼房周边建筑物在建过程中若不是违规施工出现质量问题,乙方不承担负责。

  2、门、窗、面砖所需材料,甲方派2人以上随同乙方选购和定制,购买或定制时达不成协议,甲方有权自行购置、定制,费用从工程款中扣除。

  3、底层门面采用两间相通,增加桩、承台、柱、梁,费用由乙方负担。

  4、如甲方不按合同要求付款,乙方有权停止施工,甲方每天赔付乙方工程总造价的 %作为违约金。工程完工后验收合格,甲方付清全部工程款,乙方交钥匙。反之乙方不按期完成施工合同,乙方每天赔付甲方工程总造价的 %作为违约金。

  十二、争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方协商解决,或请有关部门进行调解。

  2、双方协商无效时,经当地人民法院裁决。

  十三、附则

  1、本合同共4页,正本三份,双方各执一份,公证处留存一份,签字之日生效,未尽事宜双方协商解决。

  2、本合同履行完成后房屋入住之日起,出现墙体裂痕等问题由乙方负责。

  3、如有未尽事宜,本着协商解决,具有同样的合同效益。

  4、本合同在施工过程中如有更改,甲乙双方共同协商,所需增加材料部分由甲方负责。

  5、一楼层高4米,二楼层高3米,三楼层高3米。

  6、隔热层檐高不超过1.2米内按半价计算,超过部分按全额计算。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工合同 篇8

  包发单位(简称甲方)

  承包单位(简称乙方)

  为了保证本工程施工安全,顺利完成工程任务,按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定,经甲、乙双方协商,签定本协议。

  一、协议范围

  本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。

  二、双方安全职责

  (一)甲方职责:

  1、施工管理中,严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,监促乙方在施工中提高安全施工管理水平,保障设备、职工在劳动工程中的安全。

  2、严格审查乙方施工人员素质(含负责人、技术员、工人)及特种作业人员取证(安全合格证、操作证)情况。

  3、严格审查乙方有满足工程需要,保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。

  4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。

  5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的`安全技术交底和考核。

  6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为,制止违章作业,必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。

  7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。

  (二)乙方职责:

  1、在施工中要严格贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,落实各种安全工作规程、规定,保障设备、职工在施工过程中的安全。

  2、向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械,工器具及安全防护设施用具的配备资料。

  3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质(包括负责人、技术人员和工人)及特种作业人员取证资料(安全合格证、操作证)。

  4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

  5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。

  6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定,并经考试合格后方可进行工作。

  7、加强对临时工的现场管理工作,对所使用的民工进行安全知识教育,临时工不得从事高空和电气作业。

  8、定期或不定期组织施工现场安全检查,及时纠正违章行为,制止违章作业,必要时应停工处置不安全因素。

  9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导,对甲方提出的安全意见必须及时整改。

  10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。

  三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款,导致发生的事故,按其责任划分各自承担安全责任。

  四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定,甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%;发生重伤事故扣除保证金的50%。

  甲方:法定代表人(委托人):

  乙方:施工负责人:

  年 月 日

施工合同 篇9

  甲方:***公司

  乙方:***施工队

  经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:

  一、工程范围及内容:

  1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

  2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

  3、由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用,以保证围墙的安全建设和使用。

  4、该围墙的.验收标准以西一 横道路面做为基准点,墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙,沿街面做沙浆抹面。

  5、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。

  二、工程质量:

  1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。

  2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

  3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  三、工期

  20xx年1月18日—20xx年2月28日。注(春节之前完成总工程量的40%)

  四、工程价款及支付:

  1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同,其承包单价为每米135元。(全部费用包干)

  2、甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。

  ① 合同签订后当日内,甲方支付乙方10000元预付款;

  ② 具体工程量按实际验收的方量为准。

  ③ 工程量施工完成50%,经甲方书面确认质量符合要求后五日内,支付完成工程量总价的80%给乙方;

  ④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付款达到合同总价的80%给乙方;

  ⑤ 竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准,从20xx年3月1日开始计算)。

  五、成品及半成品保护:

  1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

  2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。

  3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应自行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。

  六、施工管理及协调:

  1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。

  2、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

  3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决。

  4、在乙方施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担责任,与甲方无关。

  5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。

  七、工程质量保修与售后服务:

  在保修期内,所发生的故障,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修,并在24小时之内排除故障,超过此时间限制,乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

  八、违约责任:

  1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。

  2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。

  3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

  4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。

  九、本合同一式两份,各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

  十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认,补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章,设计变更和签证应由甲方加盖公章。

  十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议,应协商解决,若协商未果,当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。

  甲方:

  甲方代表:

  乙方:

  乙方代表:

  年 月 日

施工合同 篇10

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方充分协商,决定由乙方承担工程施工,为明确双方责、权、利,本着平等互利的原则,签定以下合同条款,共同遵守执行。以下均以甲、乙方说明!

  工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程量:

  工程单价: 大写 小写

  工程预算造价:大写:小写

  承包范围及方式:

  乙方根据色彩搭配方案及施工技术交底要求,对该工程的项目按包质量,包进度、包工包料的承包方式进行施工。材料、色彩及施工工艺;

  材料、色彩及施工工艺:

  材料:

  色彩:

  大面积主色:色卡卡号;线条搭配色(详见搭配方案):色卡卡号

  施工工艺:

  工程造价及付款方式:

  五、工程造价及付款方式:

  1、本工程预算面积约 ㎡(结算按实际面积结算):

  2、每平方米造价为

  3、预算总造价为 元

  4、本合同签定后以每橦为结算单位,乙方在批刮外墙专用腻子完成后,甲方支付工程进度款为预算总造价的40%;乙方滚刷封闭底漆施工完成后,支付工程进度款到预算总造价的价的80%;修补完成合格后,支付工程进度款到总造价的95%,余款工程总造价的5%在一年保质期满后一个月内付清。甲方若违约,乙方停止施工,甲方除因承担工程总造价的10违约金外,并承担由此给乙方所造成的一切经济损失。若需再次重新施工,所造成的工程质量问题,由甲方负责。

  五、工程施工工期:

  本工程施工有效期为 天,从具备开工条件之日起计算(具体开工时间以甲方书面通知为准);工程施工中若因不可抗具等自然天气问题不能施工,时间顺延,如因甲方原因不能施工,甲方因承担由此给乙方所造成的经济损失。

  六、品质保证:

  为用户提供3年的品质保证

  七、双方责任:

  甲方:

  负责现场总进度计划的实施并及时进行检查落实、及时解决影响施工进度的问题。

  对乙方的施工实行监督、检查和协调。做到及时发现、及时纠正、及时解决非乙方原因造成的施工困难。

  按合同约定及时支付工程款,以确保工程施工的顺利进行。

  乙方:

  严格执行国家分发的施工及验收规范和质量检评标准、保质量、保进度、保安全,优质完成施工任务。

  施工期间必须接受甲方监理人员的`监督管理,及时提交有签证及文件。

  做到文明施工、安全施工,负责自行施工部分的安全设施和安全措施。

  在施工过程中,出现的一切安全以及人员伤亡事故均由乙方自行负责。

  八、工程验收:

  1、工程具备整体验收条件后,乙方应提前三天通知甲方,甲方接到通知后应在一周内验收,否则视为验收合格完成。

  2、本工程甲方验收后,在一年保修期内因乙方施工造成的工程质量问题由乙方无偿

  修理。

  九、其它条款

  1、本合同生效后,经甲方确定认可的品种、颜色不得变更,如甲方要求变更,经双方协商一致,签定补充协议,由此引发的费用和后果由甲方承担。

  2、未尽事宜,双方另签订补充协议,作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同由甲、乙方代签字盖章后生效,工程竣工结清余款,保修期满后自动失效。

  4、本合同一式肆份,双方各执两份。

  5、本合同纠纷管辖地为乙方所在地人民法院。

  甲方: 委托代理人:

  日期:

  乙方: 委托代理人:

  日期:

【施工合同】相关文章:

施工合同施工合同04-21

施工施工合同04-08

施工施工合同15篇04-12

施工施工合同(15篇)01-01

施工合同12-29

施工合同12-31

施工的合同11-17

施工的合同08-17

劳务合同施工合同01-07

道路施工合同04-09