【精品】施工合同范文汇编5篇
在不断进步的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的施工合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
甲方：
乙方：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。
4、工程工期：本工程自20xx年x月14日至20xx年x月28日竣工。
5、工程质量：合格
第二条：甲方责任
1、负责向乙方提供所需的水、电等;
2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。
第三条：乙方责任
1、负责按合同和预定维修方案的'要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。
3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。
4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应达到国家质量评定合格标准。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。
第五条：关于工程款及结算的约定
1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。
2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。
第六条：本合同一式贰份，自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2
答题须知：
1、本卷满分20分。
2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。
3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。
第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分）
1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。
A、承包总体工程设计的设计单位 B、发包人
C、监理工程师 D、设备安装承包商
2、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人)不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。
A、乙承包人 B、发包人
C、甲承包人D、工程师
3、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。
A、延误1个月竣工赔偿 B、提前1个月竣工奖励
C、不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿
4、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。
A、保管员负责赔偿损失 B、发包人承担损失责任
C、承包人负责赔偿损失 D、发包人与承包人共同承担损失责任
5、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。
A、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
C、发包人负责检验工作，并承担检验费用 B、承包人负责检验工作，并承担检验费用 D、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分）
1、依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。
A、办理施工许可证
B、提供工程进度计划
C、确定坐标控制点
D、做好施工现场地下管线的保护工作
E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
2、依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。
A、不免除迟延履行方的相应责任
B、双方的风险责任均不免除
C、如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D、如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E、保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
3、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的'内容一般包括（ ）等。
A、施工工程的计划进度
B、分包商在施工阶段的安排
C、重要检查检验的次序和时间
D、保证计划实施的说明文件
E、滞后于进度计划的责任
4、采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。
A、对合同中任何工程量的改变
B、工程任何部分标高的改变
C、改变已认可的承包商施工时间和顺序安排
D、删减部分约定的承包工作交给其他人完成
E、改变违约责任的承担方式
5、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ ）等。
A、不可预见的外界条件
B、施工中遇到文物和古迹
C、异常不利的气候条件
D、业主或其他承包人的干扰
E、后续法规的调整
第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）
1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由发包人进行审查认可。
正确 错误
2、为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由承包人负责检验工作，发包人承担检验费用。
正确 错误
3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求施工单位承担责任。
正确 错误
4、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，应经工程师批准后推迟开工日期。
正确 错误
5、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用。
正确 错误
施工合同 篇3
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方将XXXXXX村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点：
XXXXXX村内道路及周边环境景观绿化
二、工程总造价：。
三、工期：
乙方确保在 年月日开工，于 年月日完工，工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。
四、开工准备：
甲方前期为施工现场具备施工条件，甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。
五、工程款支付：
苗木栽植完毕，经初验合格后，支付合同价款的40%；工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%； 年月再次验收合格后付清余款。
六、工程质量：
1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；
2、施工过程中，乙方严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》要求施工，其费用由乙方全部承担；
3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
4、乙方要施工现场清洁，及时清理废弃物。
七、养护管理和质量要求：
1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；
2、栽植后及时封堰浇透水；
3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；
4、苗木要及时防治病虫害；
5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；
6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木至年月底，养护标准达到苗木成活率100%，规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。
八、工程验收方法：
1、根据乙方申请，甲方组织XXXXXX村两委进行验收；
2、经验收合格由XXXXXX村两委签字后视为该段工程合格。
九、违约责任：
甲方责任：
1、甲方接到乙方的验收通知书后，三日内组织验收，甲方推迟验收的.，每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。
2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求，负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标，需补植的苗木，由乙方承担补植费用，还应赔偿甲方经济损失，损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，不能按期完成的，每推迟一天承担1000元违约金。
3、本工程不得分包、转包，如出现上述行为，甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权拒付相关工程款。
4、本工程在年月经验收不合格的，乙方无权要求支付工程余款，甲方可以另行处理。
十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商，并签定补充协议，具有同等效力。
十一、本合同一式四份，，甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
甲方（盖章）
法定代表人（签字）：
联系电话：
乙方（签字） 联系电话：年 月 日
施工合同 篇4
甲方：
乙方：
经双方友好协商一致，同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修，合同内容如下：
一、维修范围：甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层维修。
二、乙方负责维修施工及所用材料和工具，并确保施工安全。
三、合同金额：
采用单价承包方式，合同总价待维修工作全部结束后按实际维修数量结算。乙方提供发票，并承担相应的税款。
四、付款方式：本合同无预付款，等维修工作全部结束后一次性支付90%的维修费，留10%维修费作为质保金，质保期为一年，质保期满后如无问题，一次性付清质保金。
五、乙方应确保安全施工，施工期间的`安全由乙方负全部责任，甲方不承担连带责任。
六、质量承诺：维修部位的质量保证期为一年，如维修过的部位在一年之内出现问题，乙方负责免费维修。
七、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，未尽事宜，由双方共同协商解决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
盖章： 盖章：
年 月 日
施工合同 篇5
甲方：
乙方：
甲方将部分挖掘机工程交由乙方施工，经双方友好协商，制定本协议，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
挖掘机施工
二、承包方式：
乙方负责挖掘机及燃油、维修、维护等费用。
三、承包价格：
型挖掘机按 元/小时计算。
四、结算方式：
施工费每累计至壹万元（￥10000元）结算一次。
五、质量与施工要求：
严格按甲方要求进行施工。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好施工人员的.安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
3、因甲方对现场不了解未进行交底或指挥不当情况下安排乙方施工造成的事故损失由甲方承担。
七、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
甲方： 乙方：
负责人：负责人：
年月日年月日
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-08
施工施工合同(15篇)01-01
施工施工合同15篇04-12
施工合同12-29
施工的合同08-17
施工的合同11-17
施工合同12-31
劳务合同施工合同01-07
水电施工合同08-25