关于防水施工合同
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的用途越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的关于防水施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
关于防水施工合同1
甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_____________________________________________________
二、工程量:_______________________________________________________
三、工程造价:_____________________________________________________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任:
1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________
_________年______月______日_________年______月______日
建设单位(甲方):_________
施工单位(乙方):_________
根据_________市建委有关规定,甲方将_____首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。
一、工程名称:_________。
二、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。
三、工程内容
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的.,均由乙方按合同规格要求补植;
5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的25%;
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定_________。
九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
关于防水施工合同2
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的.、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:
关于防水施工合同3
我承包施工泰兴汽车城3#、4#厂房工程防水分项工程施工,在履约过程中,本人向江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部郑重承诺如下:
一、严格执行国家法律、法规及工程所在地的地方法规
遵守公司的各项管理制度,服从领导,自觉接受公司的管理和监督,积极配合公司的各项工作,全面履行《承包协议书》中所有义务。
二、按照国家相关法律及条例的规定及时发放职工工资
保证没有拖欠职工工资的现象发生。合法使用劳动力。
三、全面负责本专业工种承包分项工程的安全生产工作
认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定,服从安全专检的管理,并按公司相关要求对职工进行安全生产教育,保证重大安全事故为零。本人承诺若发生安全事故一切费用均由本人承担。
四、诚实守信,对本人承包范围内所有涉及到的'工程质量、进度、安全、债权债务等自愿承担一切责任。
保证不发生任何经济纠纷或诉讼,若有发生愿意接受处理。
以上承诺本人保证做到,如有违背所发生的一切费用及经济责任、法律责任都由本人承担,与江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部无涉。
本承诺书一式四份,为《专业工种承包协议书》的有效附件。
承 诺 人:
联系电话:
担 保 人:
年 月 日
关于防水施工合同4
甲方:_______________业主委员会
负责人:_____业主委员会主任。
乙方全称:____________________公司
承办人:_____,系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人,
身份证号:____________________
电话:_________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的'原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。
一、工程名称及地址:
武威六中家属院二号楼、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。
二、承包方式:
乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。
三、工程计量:
屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。
四、工程价款:
屋顶防水工程,每平方米单价为39元;
五、工程工期:
在甲方通知进场之日起开始计算,工期为 元。
3,房屋竣工验收交付使用后_____ 日内付_____ %,为_____ 元。
4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方全称:__________ 乙方全称:__________(签章)
经办人:_______________ 经办人:_______________
20_____年____月____日20__________年____月____日
关于防水施工合同5
建设单位:____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方)
为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:
一、工程概况:
1、工程名称:____省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点:督院街。
3、工程内容:
A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。
C、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期:
1、按甲方要求,遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期________年。
三、承包方式:
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全,结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整均匀与基层有一定粘结力,满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任:
1、非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任:
1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的'返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价:
合同价暂定:18.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式:
合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%,剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。
八、违约责任:
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:甲方代表签字(盖章):
乙方: 乙方代表签字(盖章):________年____月____日
关于防水施工合同6
甲方(发包方):______________
乙方(承包方):______________
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上,就甲方 ________
_______工程的防水施工事宜达成如下协议:
第一条:工程名称:________________
第二条:工程地址:_________________
第三条:工程内容:__________________
第四条:发包方式:__________________
第五条:工程期限: ___________________
第六条:甲乙双方责任:
甲方:
1、协助乙方按时进场施工;
2、提供乙方施工用电、用水。
3、为乙方提供材料放置空间等方便。
4、协助乙方及时处理施工中与各方关系的协调。
5、施工过程中如有变更,应提前通知乙方,并负责随时检查、督促工程进度和质量。
6、保证施工基层与作业环境符合国家相关规范。 乙方:
1、 严格按施工方案及有关规范组织施工,保证工程质量。
2、 精心组织施工,保证施工进度。
3、 服从甲方工地的管理,但甲方应不妨碍乙方进行正常施工,若甲方延误乙方工期的,乙方工期顺延。
4、 负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
5、 乙方应为进场的自有人员和财产投保并承担费用,因乙方原因造成的
第三方及自有人员的生命、财产损失均由乙方承担,甲方概不负责。
第七条:驻工地代表
甲方:_____________________________________________________________
乙方:_____________________________________________________________
第八条:工程交验:
1、 施工完毕后,甲乙双方完成验收、签证工作;
2、 乙方在施工完毕后出具书面验收申请,甲方应在收到乙方申请之日起____日内组织甲乙双方进行工程验收并完成工程签字与交验。
3、 如因甲方原因不能在上述期限内共同验收或在共同验收前已进入下一道工序,乙方自检合格视为工程验收合格;
4、 整体或分段工程交验合格后,不在重复交验;工程交验合格后出现渗漏的,双方按照本合同
第十三条之约定处理。
第九条:工程量签证与结算:
整体或分段工程验收完毕后,应进行工程量签证(或结算);
第十条:工程造价:___________
第十条:工程量变更:
甲乙变更(增加或减少)工程量的,应向乙方出具书面工程量变更通知。下列情况视为工程量变更,由乙方出具工程量变更报告,双方应协商增加费用;
1、 施工过程中因乙方以外的原因导致的'防水层破坏或渗漏,
2、 施工过程中因交叉作业或上下工序返工破坏防漏层(乙方未按施工工序要求施工或未按甲方要求施工的除外);
3、 工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;
4、 其他非乙方原因导致乙方工程量增加的情况。上述情况,甲方在收到乙方工程量变更报告后,应书面回复;甲方不予书面回复的,乙方可以拒绝维修或施工,造成的损失由甲方承担。问题后付15%,余款5%保质金________年内付清。
第十三条:工程维护
1、 在工程完工后,因乙方施工造成破坏漏水的质量问题;不在乙方保修范围之内,但乙方同意有偿维修。
2、 乙方在正常的情况下,质保________年,________年内如质量原因出现渗漏,乙方维修。
第十四条:其他事项及约定:
1、 本合同未尽事宜,双方应友好协商解决;协商不成,按《民法典》及相关规定处理。
2、 本合同自甲乙双方签章后生效。合同生效后,若一方违反本合同约定,则另一方有权要求违约方合同总金额20%的违约金。
3、 乙方就施工过程中签发的施工业务联系单,交甲方签收,并在____日内做出答复,如不答复,则视为默认。
4、 甲乙双方在履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成的双方约定由当地人民法院裁决,或由仲裁委员会裁决。
5、 本合同正本三份,由甲方执两份,乙方执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
关于防水施工合同7
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。
一、工程地点:
二、工程名称:
三、工程内容:
1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。
2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。
四、工程量计算及工程造价
1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。
2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。
3、卫生间天沟按20元㎡结算。
五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。
六、甲方义务:
1、提供乙方用于本工程的有关图纸。
2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。
七、乙方负责:
1、必须按照施工图纸及施工方案施工。
2、并提供所用的.材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。
3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。
八、其他:
1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
________年____月____日:
关于防水施工合同8
甲方:______________
乙方:______________
甲乙双方在平等自愿协商的基础上,对甲方_______________________工程防水施工事项达成以下协议:
第一条工程名称:______________
第二条工程地址:______________
第三条工程内容:______________
第四条:承包方式:______________
第五条:工程期限:______________
第六条:甲乙双方的责任:
甲方:
1、做好施工前期准备工作,协助乙方按时进场施工;
2、乙方施工用水、用电免费提供;
3、为乙方提供材料放置空间等方便;
4、协助乙方及时处理施工过程中与各工种的协调;
5、施工过程中如有变更,应提前通知乙方,并负责随时检查、监督工作进度和质量;
6、确保施工基层、作业面、作业环境符合国家有关规范。
乙方:
1、严格按照施工方案(施工方案为本合同附件)及相关规范组织施工,确保工程质量;
2、精心组织施工,确保施工进度;
3、甲方延误乙方工期的,乙方工期顺延。
4、负责乙方施工人员的防盗、事故等安全事项。
第七条驻工地代表:驻工地代表:
甲方:______________
乙方:______________
第八条工程验收:
施工结束后,甲乙双方共同完成验收工作。
如因甲方原因不能在上述期限内完成验收或在共同验收前进入下一道工序,甲方应承认乙方的验收。
整体或分段工程交验合格后,不再重复交验;工程交验合格后发生渗漏的,双方应当按照本合同第十二条的规定办理。
甲乙双方(或双方合同签订代表)签字后,具有法律效力。
防水工程完成后,甲方应在接到乙方电话通知后三天内进行检查确认;逾期未进行检查的,视为认可乙方的工程结算结果。
第九条工程造价:
本着友好合作,甲乙双方应在项目实际需要防水的`区域进行供货和施工。
第十条工程量变化:
甲方变更(增减)工程量的,应向乙方出具书面工程量变更通知。
以下情况视为工程量变更,乙方应出具工程量变更报告,双方应协商增加费用:
1、因乙方以外原因造成的防水层损坏或渗漏;
2、施工过程中,防水层因交叉作业或上下道工序返工而损坏;
3、工程整体或分段交验后,不因工程质量或材料质量造成渗漏;
4、乙方工程量增加的其他非乙方原因。
在上述情况下,甲方应在收到乙方工程量变更报告后书面回复;甲方不予书面回复的,乙方可以拒绝维修或施工,造成的损失由甲方承担。
第十一条支付工程款的时间和方式:
第十二条工程保修
乙方负责本工程的保修20_____年(自工程验收合格之日起计算)。保修期内,乙方对乙方责任造成的质量问题负有免费维修责任;不在乙方保修范围内的,乙方同意有偿维修。
第十三条其他事项及约定:
1、本合同未履行的,双方应友好协商解决;协商不成的,依照《中华人民共和国合同法》及有关规定处理。
2、甲乙双方必须认真履行合同义务。因一方违约导致工程停工和工期延误的,违约方应承担相应责任。甲方欠工程款的,甲方应当自应付之日起每天向乙方支付总欠款的5%;
3、本合同所有款项应以现金方式支付。
4、甲乙双方履行本合同发生争议时,双方应协商解决;协商不成的,由昆明市五华区人民法院裁定。
5、本合同一式份,由甲方执行份,乙方执自双方签字之日起生效。
(以下无正文)
甲方(签章):______________
乙方(签章):______________
日期:______________年______________月______________日
关于防水施工合同9
施工单位:公司(以下简称甲方)
承包单位:化工有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司xx防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼
2、 工程地点:上梅林深华石料公司大院内
3、 工程内容:
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和XX市现行有 关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、 甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及XX市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的'各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表:
甲方:_________________________________
乙方:_________________________________
关于防水施工合同10
发包人:江苏金龙建设有限公司汽贸城项目部 (以下简称:甲方)
承包人:(以下简称:乙方)
工程的顺利进行,经双方友好协商,甲方将该工程的部分任务承包给乙方施工,为明确双方的权利和义务,特制定本承包协议书。
一、承包范围:
屋面防水
二、质量要求:
乙方施工工程质量达标准,所用材料符合相应关标准。
1、乙方必须按施工图、设计变更及甲方的技术交底的要求施工,严格执行国家标准、施工验收规范和甲方制定的质量管理办法,接受甲方、监理、质检部门的监督与验收,并保证每次分项验收时一次性通过验收,如不能一次性通过验收,所造成的损失由乙方承担。
2、工程验收如不合格,由乙方负责整改直至达到合格标准为止,否则由甲方委派他人整改,其费用(人工、材料)在乙方结算时给予扣除。
三、承包单价:
屋面SBS(4mm厚): 元/m2(双包),
四、工程结算及付款:
1、结算原则:双方的书面协议、签证及实际完成项目的合格工程量为准。
2、现场所发生的签证、零工等均需我项目部现场负责人签发、项目部技术经营人员核算后经项目经理确认,报公司经营部核定,方可生效。
3、结算程序:乙方在完成协议内容后向甲方办理结算申请单,由甲方项目现场负责人确认工作内容、经项目部认可后由技术经营人员办理结算手续、工地项目经理审核、报公司经营部审批,公司经营部审核盖章后生效。
4、付款:
工程竣工付完成工程量的`60%款项,年底付至95%,剩余5%为保修金,待保修期过后付清。
五、工程工期:
根据甲方要求工期。
六、甲方的职责和权利:
1、建立健全各项管理制度及岗位责任制,进行业务指导,使甲、乙双方有章可循;
2、做好技术交底及现场管理指导工作;
3、及时发放设计、业主和监理下发各项变更资料。
七、材料及工具管理:
1、乙方对所领用的工具、机具、电器、电线应加以保护,使用后应随即清理干
净回库,如有遗失,原价赔偿。
八、乙方的职责和权利:
1、严格执行国家的法律、法规及公司、项目部的各项管理制度;
2、对本职工进行安全教育,并提供所有施工人员的身份证明;
4、严格按进度计划施工,在满足进度计划的前提下自行组织调整施工人员的数量;
5、严禁施工人员在工地上发生打架斗殴事件;每发生一起罚款1000~5000元。
6、严格执行现场安全管理制度,杜绝安全事故的发生,否则一切责任及损失均由乙方承担;
7、乙方承包人付款必须提供现场职工已签字的工资表;
8、乙方进场人员进场后,主动申报暂住证及其他证件,甲方协助办理相关手续,乙方承担相关费用;
9、乙方保证做到工完场清,施工材料堆放整齐,道路畅通,地面整洁,宿舍卫生、整洁,如乙方达不到要求,甲方将组织人员施工,所有用工按双倍价格从甲方工程款中扣除。
10、违约处理:
a)、乙方严格按照甲方的进度计划,进行组织施工,如乙方不能满足进度计划要求,甲方有权再行组织其他队伍进场,且由此而增加的费用全由乙方承担,对乙方已完成工程量按80%结算;
b)、乙方施工工程未达到协议质量标准,将予以其施工造价20%的罚款。
c)、如发生因乙方施工质量而导致工期延误及其它工种的人员误工等损失全由乙方承担,并且乙方除无条件返工外,甲方将给予乙方500~3000元的罚款,此费用由甲方质检员出具手续,经甲方技术负责人及项目经理确认后直接从乙方承包总额中扣除;
d)、乙方的所有违约罚款均在当月进度款中扣除;
九、其他:
1、如签约后对合同条款反悔,按违约处理;
2、本协议未尽事宜按甲方公司管理制度及项目部规定执行。
十、本协议书经双方签字盖章后生效,否则视为无效协议。
十一、 本协议书一式三份,甲方执两份,乙方执一份。本责任书从乙方人员进场后生效,工程款结算完毕后自行失效;
本合同附件安全合同及相关资料作为合同主体与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲 方 代 表: 乙 方 代 表:
身份证号码:
日期:
【防水施工合同】相关文章:
屋面防水施工合同03-13
房屋防水施工合同03-15
关于防水施工合同02-12
防水施工合同(精选15篇)04-04
防水施工合同(汇编15篇)12-20
防水施工合同汇编15篇03-10
防水施工合同集合15篇03-06
建筑防水施工合同5篇04-23
建筑防水施工合同8篇02-18