施工合同补充协议

时间:2024-06-21 13:18:49 施工合同 我要投稿

施工合同补充协议

  在不断进步的社会中,人们运用到协议的场合不断增多,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。什么样的协议才是有效的呢?以下是小编精心整理的施工合同补充协议,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工合同补充协议

施工合同补充协议1

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商一致,特订立本补充协议,并作为工程付款、结算等依据,其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  结构形式:

  建筑面积:

  二、工程承包范围:

  承包范围:包工包料、施工图纸全部内容 。

  三、合同日期:

  开工日期:年月 日

  竣工日期 年月 日

  合同日期总日历天数: 天

  承包人若延误工期,每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金,属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

  四、质量标准:

  工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—20xx)和设计文件要求。

  质量验收标准:合格。

  五、合同价款:

  金额(暂估): 大写:

  六、工程价款结算方式:

  执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》,1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》,以及配套的费用定额,现行有关规定,按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别:按单位工程实际类别。取费等级:丙级,人工工资单价建安装饰均为28元/工日,临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别:按V类结算。工程竣工验收30天内,承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料,并办理结算。

  七、工程款支付方式:

  1.主体阶段分四次拨款:拨款时必须扣除甲方供料款

  (1)基础至±0,拨付割算款75%;

  (2)一层至二层,拨付割算款75%;

  (2)三层至四层,拨付割算款75%;

  (3)五层至封顶,主体验收完成,拨付割算款75%。

  2.装饰阶段拨款:

  (1)内、外墙完成拨付割算款75%;

  (2)地面、屋面工程完成付割算款75%;

  (3)工程竣工验收合格,拨付至割算款的80%,工程竣工验收后三月内办理完工程决算,审计完毕支付至工程总造价的95%,余款保修金5%按国家规定执行,待保修期满三个月内无息付清。

  八、发包人材料供应:

  1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

  2.电线、电缆、配电箱由甲方提供,开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。

  3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。

  4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

  5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

  九、承包人材料采购:

  1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时,承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

  2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

  3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位,并经甲方考察认定后方可进行分包,资质复印件加盖公章留发包人存档。

  4.按规定允许找差价的议价材料,由甲、乙双方按届时市场价签证确认。

  十、材保费和配合管理费:

  1.甲供材乙方计取材保费:1%。

  2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%;

  3.定品牌认价的材料不计取材保费。

  4.甲供材超出预算定额部分,按甲供价增加10%扣款。

  5.工程投标产生的费用,承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的.费用。

  十一、隐蔽工程和中间验收:

  工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点,,承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

  十二、安全文明施工与民工工资:

  1.安全文明施工:

  承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定,严格按安全文明标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

  2.民工工资:

  乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账,甲方可随时检查,乙方应按约定及时支付民工工资,确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款,乙方有承担垫付民工工资的责任,因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访,甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

  3.工程资料:

  承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整,达到当地主管部门要求,并按时提交发包人和进行备案。

  十三、工程质量保修:

  保修期按国家有关规定,承包人应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为,在通知后七日内不安排维修,发包人可自行安排维修,所发生的费用从承包人保修金中扣除,保修金不足以支付的,由承包人补足差额。

  十四、现场管理:

  1.三通一平:发包人保证水、电供应和道路通畅。

  2.塔机安拆:乙方服从甲方安排,避开管线位置,服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

  3.回填完成后,在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除,以免影响工程进度。

  4.水、电管理:临时水电不得外借,不得出现偷水、窃电现象,否则给予相应经济处罚。

  十五、其他:

  1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

  2.工程产生的水、电费,由发包人代扣、代缴。

  3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动,一经查实,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金;若在合同履行过程中,乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时,甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同,因解除相关合同给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。

  若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待,或索取礼金、礼品、礼券及其它利益,或故意刁难、显失公平现象,乙方有权举报,廉政监督电话:13562693000或18765639658。

  十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的,可向本协议签订地法院起诉。

  本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署,一式四份,发包人二份,承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  发包人:(盖章)承包人:(盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  签约时间: 年 月日

  签约地点:

施工合同补充协议2

  甲方:___________

  乙方:___________

  丙方:___________

  鉴于丙方五河和天医疗投资管理有限公司(系甲方之关联单位)与乙方于20________年1月1日签署了合同号为(GF-96-0205)的蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程,在甲方依法设立后,该合同由甲方与乙方实际履行。为此,现经甲乙丙三方友好协商就蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程的主体变更事宜作相应调整,特签订补充协议如下:

  1.三方同意,自20________年3月28日起,蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程中五河和天医疗投资管理有限公司的权利义务全部转由蚌埠五和医院有限公司享有和承担,丙方不再享有和承担合同的`权利义务。

  2.本补充协议作为蚌埠五和医院(主楼5-20层,裙楼5-6层)室内装饰工程的补充协议,自签订之日起生效,本合同一式三份,甲乙丙三方各持一份。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

施工合同补充协议3

  施工补充协议是指在建设工程施工过程中,施工方和业主在合同签订后需要对某些服务或者工程进行修改或变更,而起草的具有法律效应的文件。根据实际情况而定,其作用在于规范施工合同的执行,明确了双方权利义务,提供了施工之前和之中的项目约定。

  在建设工程的施工过程中,当业主有变更施工服务的需求时,双方需要先书面约定补充协议,以表明原合同的变更内容,该补充协议应由业主和施工方接受并签署才能生效。以下是我公司根据实际情况,与合同方草拟的施工补充协议。

  一、协议背景

  本协议为业主与施工方在签订合同后,双方在实施过程中为满足实际需要对合同内容进行补充之协议,旨在明确变更事项及相关责任的规范。

  二、协议内容

  原合同为XXXXX项目,编号为XXXXXX。上述项目涉及的施工方与业主同意增加或更改以下单项或几项服务和条款:

  1.在施工过程中发现管线问题导致管道需要更换,按照市场价计算,施工方需承担该费用。

  2.施工方在正常施工过程中需要采购材料,该采购费用由业主垫付,施工方后期会按照约定时间将垫付金额返还至业主处。

  3.业主需要增加项目质量验收环节,验收符合标准或者验收不合格但施工方有义务返修后再次验收,验收费用按照原合同约定执行。

  4.对于以上补充工程的施工周期等具体事宜,施工方已经进行了合理的调整,并在一定时间内完成。

  三、协议责任

  1.本协议中约定的各项费用,双方应在本协议生效日30日内以银行电汇方式结算,对于未按期付款的一方,另一方有权要求其加倍赔偿违约金。

  2.如本协议的内容与原合同内容有冲突,以本协议条款为准。

  3.本协议生效之日起,本协议的内容应视为原合同不可分割的组成部分,其合法性、合同名称等相应变更不影响原合同的有效性。

  四、协议变更和生效

  本协议应由业主所属法人代表、受托人签字确认,并由施工方负责撰写,双方可通过签署加盖公章、传真、Email等电子方式进行签署。本协议自双方签字之日起生效,有效期到上述项目结束之日止。

  五、协议争议解决

  由于本协议事项纠纷引起的协议纠纷,任何一方在与对方协商权利或义务时应首先保持友好关系,在无法解决纠纷的前提下,应通过地方法院或其他具有管辖权的仲裁机构进行解决。

  本协议草拟经业主和施工方签名确认后即视为合法有效,双方需严格执行本协议之有关条款,同时遵守法律法规,秉持诚实守信原则,以共同推动所属项目的工程进程。

  施工方: _____________________

  日期: _____________________

  业主方: _____________________

  日期: _____________________

  六、协议执行和监督

  在本协议生效之日起,双方应严格按照约定内容执行,并在施工过程中互相配合,共同推进工程进程,保证工程质量和工期的达成。同时,为了保证协议执行的公正性和透明度,在合同方的'监督下,协议的付款及施工进度应及时向业主汇报。

  七、注意事项

  在签署施工补充协议之前,双方应对协议内容进行充分的协商和沟通,以确保协议内容的明确性和可操作性,缩小双方在协议执行过程中产生的争议,避免给双方带来不必要的损失。

  此外,双方应注意保障协议的合法性和可执行性,不得违反国家相关法律法规,同时应尽可能完善协议中相关事项的细节内容,以确保协议的执行效果最佳,使得合同双方在未来合作中保持稳定合作伙伴关系。

  八、结语

  施工补充协议是施工合同中重要的附属文件,其通过合理的补充,使得合同的执行更加规范有效。双方在进行补充协议的制定过程中,应本着诚实守信原则进行协商沟通,坚持公正公平的精神,尽量达成双方都满意的结果。

  最后,双方还应认真履行协议,做到言行一致,确保双方在合同签订和执行中的利益得到最大化保障。通过这样的方式,双方能够在工程合作中建立和稳固良好的合作关系,共同推进工程项目圆满完成。在施工补充协议的制定过程中,双方需要仔细考虑协议内容和付款方式。首先,协议应明确规定工程项目的具体范围、工程量及质量要求,以及工程进度、验收标准等关键因素。其次,双方应明确规定付款方式、付款数额以及验收标准,以避免在施工过程中因付款相关问题产生争议。

  在协议执行过程中,双方应遵守协议约定进行施工并及时取得相关权利许可证,如遇到施工过程中的问题应及时沟通协商解决,减少损失。同时,协议的执行应严格按照约定的时间节点和质量标准完成,确保工程质量和工期的保障,避免造成损失和影响。

  监督与控制是协议执行和项目管理的重要环节。在协议执行过程中,合同方应及时向业主汇报施工进度和付款情况,借此监督工程进展情况,掌握工程质量和进度的变化。同时,在施工过程中,应密切关注工程质量和安全问题,并对工程质量和安全进行定期检查和评估,确保项目质量安全有保障。

  最后,为了使两个合作单位在未来的合作中保持相互信任和稳定友好的合作关系,双方需通过及时沟通和合作,妥善处理发生的问题,使得合作双方在未来合作中能够互相信任、合作愉快。这不仅可以保障项目合作的顺利进行,还可以为后续的合作打下良好的基础。本文主要探讨了施工补充协议的制定、执行以及监督与控制等环节。在补充协议的制定中,双方需要仔细考虑协议内容和付款方式,以明确工程项目的具体范围、工程量及质量要求。在协议执行过程中,双方应遵守协议约定进行施工,并严格按照约定的时间节点和质量标准完成,确保工程质量和工期的保障。在监督与控制方面,合同方应及时向业主汇报施工进度和付款情况,借此监督工程进展情况,掌握工程质量和进度的变化。同时,也要密切关注工程质量和安全问题,定期检查和评估工程质量和安全,确保项目质量安全有保障。最后,为了保持双方的稳定友好的合作关系,定期进行沟通和合作,妥善处理问题,是非常重要的。总之,制定施工补充协议、执行协议、监督与控制都是工程项目合作中不可或缺的环节。只有两个合作单位相互信任、合作愉快,才能确保合作的顺利进行,为后续合作打下良好的基础。

施工合同补充协议4

  甲方:________公司

  乙方:________公司

  双方本着平等自愿、互惠互利的原则,以合同法和国家有关规定为依据,经过反复协商,对甲方开发的________小区工程承建问题,达成一致意见,现签署施工协议书。

  一、________家园小区位于________________,占地面积________m,小区建筑物总面积________m,总投入施工资金约V万元,小区内的全部建筑工程,包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

  二、根据建筑项目的不同特点,采取了一次包干,预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。

  三、甲方在施工前,提供准确的地面、地下、地质等资料,提供全部施工图纸及相关的手续文件。

  四、在施工过程中,甲方设工地代表,及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

  五、乙方在施工中,必须做到按图施工,遵守各项操作规程,遵守国家和地方的法律法规。

  六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格,加强管理,确保施工全过程的`安全生产。

  七、乙方必须保证工期,按甲方要求及时竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外)。

  八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算(附表中有项目、面积、单价和金额),表中没列的项目,可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

  九、工程款支付:甲方可根据实际情况,用现金和施工材料支付给乙方,顶工程款。

  十、协议未尽事宜,双方协商解决,本协议签字生效,双方共同遵守。

  甲方:________

  代表:________

  乙方:________

  代表:________

  ________年________月________日

施工合同补充协议5

  发包人:_________________

  承包人:_________________

  实施的(________)标段,由(以下称承包人)中标,并于_____年_____月_____日与该施工单位签订了施工合同,合同总金额为_____(大写)(¥_____元)。现对合同部分条款及工期进行调整,经双方协商一致,现签订补充协议:

  1、计划竣工日期为_____年_____月_____日。

  2、本补充协议仅对工期顺延,其余不作调整。

  2、本补充协议中未尽事宜,执行原施工合同条款及有关规定。

  3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。

  4、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

施工合同补充协议6

  发包人:_____________

  承包人:_____________

  双方于20____年____月____日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号:FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。现因工程需要,将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙,根据本工程的实际情况,经双方协商,特制订本补充协议。本补充协议与原合同具有同等的法律效力。当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准,本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。

  一、工程概况:

  工程名称:_____________

  工程地点:_____________

  工程内容:_____________

  资金来源:_____________

  二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装,包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容。

  三、合同工期:

  施工工期:合同签订后25个日历日。

  四、质量标准

  工程质量标准:工程质量标准合格。

  五、合同价款

  1、合同暂定总价¥:____ 元(大写:____ )

  2、本工程采用按施工图示及综合单价包干的方式承包。按附件的`设计图纸进行施工,钢构围墙工程综合单价按每延米399.8元/延长米包干,工程量按实结算,施工长度约为600米。本综合单价为包干价,费用内容与定额解释范围一致,包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、采取的措施、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、文明安全施工费用、利润、规费、税金、风险因素,并已考虑垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用等因素,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。

  3、工程结算时按实际完成的工程量乘以综合单价得出工程总造价。

  4、其它按原合同(合同编号:FZ-KQ-前期011)相关条款执行。

  六、付款方式

  1、乙方完成本合同范围内的所有工程项目后,向甲方提出付款申请,甲方确认无误后七个工作日内支付至合同总价款的80%。

  2、完成工程验收,且验收合格后,乙方向甲方提交决算报告及决算资料,甲方完成决算审核后,十个工作日内向乙方支付至决算总价的90%。

  3、余款作为工程保修金,本工程保修期为一年,自甲方正式验收合格签订之日开始计算;保修期满后七个工作日内甲方一次性向乙方支付,保修金不计利息。

  4、每次付款前承包人应提供可供发包人财务入账的工程建安发票。

  七、其他未约定的事项均按双方于20____年____月____日签定的原合同(合同编号:FZ-KQ-前期011)约定内容执行。

  八、本补充协议一式肆份,双方各执贰份。

  九、附件:钢结构围墙设施图纸。

  发包人(公章) 承包人(公章)

  法定代表人:____ 法定代表人:____

  法人代理人:____ 法人代理人:____

  ____年____月____日

施工合同补充协议7

  甲方:________________

  乙方:________________

  为确保工程质量符合设计要求,如期完成本工程,经双方协商达成补充协议,具体条款如下。

  一、原设计为机械钻孔桩,现采用人工挖孔桩,乙方承诺如下:

  1.按设计要求达到桩体施工质量合格。

  2.确保安全施工,若因乙方安全措施不到位,因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。

  3.乙方确保施工工期,满足施工进度所需的人员,至少____人每天以上,工期____天。由____月____日计算工期,其它因天气影响施工的因素,以现场签证为准。

  4.由机械钻孔桩改为人工挖孔桩,无论任何因素,不再增加额外签证费用。

  二、乙方确保按图纸,安全、文明施工。现场材料有序堆放,若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工,所发生的.停工整改通知,在整改期间所用的工日不予在工期中扣除,若因甲方调协不到位,所造成的工期延误,由甲方签证给予顺延工期,窝工费按每人每天____元计取(不含管理人员)。

  三、工期延误,每天考核____元。

  四、合同范围外的增项内容,以现场甲方负责人签证为准,计算增加费用。

  五、原材料、砼,桩体等要求报验、报检的材料和项目,由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调,检测、检验费由乙方负责。

  甲方代表:____________

  乙方代表:____________

  ________年____月____日

施工合同补充协议8

  发包方:_________(以下简称甲方)。

  承包方:_________(以下简称乙方)。

  建设工程施工合同(hf—20____—0201)通用条款第13.1和13.6条具体要求,为明确双方的权利、义务、经济责任,订立本补充协议。

  一、工程概况。

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、工程内容为:_________

  工程承包范围:包工包料。

  三、合同工期:

  20____年6月20日—20____年8月20日。

  四、工程质量标准:合格。

  五、合同价款:根据施工图及现行计价依据,初步确定合同价款为:_________元。

  六、工程款支付与结算方式:

  1、工程结算:

  (1)工程量及完成工程量以现场实际发生为准,工程量的偏差按通用条款第72.2执行

  (2)材料价格、人工费、机械台班按法律、法规、国家有关政策及物价的变化执行。

  2、工程款支付:

  工程量完成50%时按合同价款付30%进度款,工程量完成80%时付50%进度款,待工程全部完成后,支付到合同价款的70%。剩余工程款由评审部门审核后一次性付清。

  七、双方的义务:

  甲方义务:

  1、负责协调乙方在施工中遇到的需由甲方帮助协商解决的有关问题。

  2、委派现场代表签认工程量,组织工程验收。

  3、负责监督、检查乙方文明施工、安全生产。如乙方违反文明施工及安全生产管理条例规定,对乙方做相关处罚。

  4、负责监督、检查乙方对国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规及管理条例的执行情况。

  乙方义务:

  1、必须做到安全生产、文明施工,施工时必须有保护措施。施工现场并派专职安全员;如发生安全生产及人身伤亡事故责任由乙方负责。

  2、施工时必须负责对原有设施进行保护,并派专人现场监护,若乙施工或保护不当等造成设备破坏产生的经济损失,由乙方负责。

  3、必须按照甲方约定工期进行施工。

  4、必须执行国家省市制定的.施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规及管理条例。

  八、违约责任:

  1、因乙方责任延误合同工期,甲方有权按相关规定对乙方予以经济处罚。

  2、乙方如违反国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规,甲方有权对乙方按相关规定予以处罚。由此造成的经济损失由乙方负责。造成严重后果的要追究法律责任。

  3、乙方必须保证施工现场环境卫生,做到工完场清,不污染环境,不扰民、不影响交通。

  九、其它:

  本合同一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。

  本合同未尽事宜,双主协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________。

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________。

  _________年____月____日

  _________年____月____日。

施工合同补充协议9

  甲方:

  乙方:

  本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月日签订的《XX合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

  鉴于:

  原因。甲乙双方本着友好,互信,互助的原则,经友好协商,依据实际情况,在原意向书基础上补充合作条款部分内容,特订立以下补充协议。

  一、协议内容补充修改部分为:

  1、“三-2”需要补充或者修改的内容

  2、同上写内容

  二、本协议生效后,即成为原意向书不可分割的组成部分,与原意向书同具有同等的法律效力。

  除本协议中明确所作修改的.条款之外,原意向书的其余部分应完全继续有效。

  本协议与原意向书有相互冲突时,以本协议为准。

  三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方签字:乙方签字:

  年月日年月日

施工合同补充协议10

  甲方:________

  乙方:________

  应甲方要求,在原甲方与乙方________年________月________日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:

  一、工程范围:________年________月________日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

  二、工期要求:________年________月________日至________年________月________日。

  三、新增工程量:

  详见附表:《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

  四、质量要求:按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

  五、付款方式:按原合同执行。

  六、其它:施工合同补充协议

  1、本协议其它内容仍按原合同执行。

  2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。

  甲方:________(盖章)乙方:________(盖章)

  法定代表人:________法定代表人:________

  签约日期:________年________月________日

施工合同补充协议11

  甲方:

  乙方:

  应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:

  一、工程范围:

  20xx 年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

  二、工期要求:

  20xx年12月3日至20xx年12月15日。

  三、新增工程量:

  详见附表:《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

  四、质量要求:

  按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

  五、付款方式:

  按原合同执行。

  六、其它:

  施工合同补充协议

  1、本协议其它内容仍按原合同执行。

  2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  签约日期: 年 月 日

施工合同补充协议12

  甲方:上海××房地产开发有限公司

  乙方:浙江×××建设工程有限公司

  甲、乙双方于××××年×月××日签订了关于甲方开发的××水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下补充协议:

  第一条承包范围

  ××水城住宅项目高层标段之施工图中所含的全部内容:包括但不限于基础工程、土建工程、装饰工程、给排水工程等,以及招标文件及投标报价补充说明中约定的其他工程内容,并包括施工图未列明但乙方为完成合同约定工程所需的其他全部工作内容。

  第二条总承包管理

  整个工程(包括乙方负责的施工范围及甲方另行发包给他方的工程)及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性、安全性之施工,由乙方承担总承包管理。

  第三条合同的组成

  组成本工程合同的文件及其解释顺序为:(1)本补充协议及其附件;(2)《建设工程施工合同》协议书、专用条款;(3)招标文件(××××-××××-×);(4)关于投标报价的补充说明;(5)中标通知书;(6)《建设工程施工合同》通用条款;(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)投标文件。

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分,并最优先解释适用。

  第四条工地考察

  1、乙方已认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况,已充分认识到各种不利因素。乙方理解工地上会有其他施工单位作业,不会独占工作面和工作空间以及施工现场,理解交叉施工、配合施工、施工等待对工期、价款的影响。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准,已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期,不予增加费用。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的房屋竣工交付甲方。

  2、发包人提供的工程周围现有地下管线图、或其它资料之提供,只作为承包人之参考,具体由承包人自行负责。

  3、乙方任何因忽视或误解上述情况,不得因此提出索赔或工期延长。

  第五条工期

  1、总工期为×××个日历日,开工日:××××年×月××日;竣工日:××××年×月××日。

  2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内,该等因素不作为延长工期的因素。

  3、乙方逾期履行任何一阶段工期,或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守,甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。

  第六条工期的顺延

  1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加,不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期,但超过五日的,自第六日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的,乙方应当采取相应的赶工措施尽量确保工期和质量,相应的赶工费用应当事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的,赶工费用由乙方承担。

  2、对以下情况造成的工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度:①4、5级以上的地震;②连续4小时以上的持续8级以上的大风;③连续4小时以上的特大的暴雨;④连续4小时以上温度低于零下15的低温;⑤连续7天38℃以上的高温等。

  (2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。

  前述(1)、(2)项原因造成的损失各自承担。

  (3)甲方同意给予顺延的其它情况。

  3、乙方在以上情况发生后2日内,就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的,视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。

  4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外,其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的,乙方承担违约责任。

  第七条工程进度

  由甲方和监理单位组成进度监督管理小组,对工程进度每天进行监督管理,协调解决影响工程进度的问题。

  第八条分包和转包

  1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单,并附相应的证书,应与投标文件一致。如发生变动,乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。乙方进入施工现场的所有人员要统一着装,并挂胸牌上岗。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符,视为乙方违法分包。

  其中,项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。本款所指本单位人员,是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员,乙方应当在提交名单的同时提交相关证明文件。

  2、甲方保留指定分包的权利。

  3、除甲方指定分包外,乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可,但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等,甲方可书面要求乙方将该分包商撤换,乙方应当立即撤换。

  4、乙方违法或违约分包、转包的,甲方有权解除合同,乙方并应当承担施工合同总金额百分之二十的赔偿金。

  第九条图纸审查

  乙方应当进行图纸审查,尽到足够的注意。对于图纸的明显错误,例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致,各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项,乙方应当在收到图纸后七日内向甲方及监理方书面报告,并根据甲方的指令执行。因乙方未及时向甲方及监理方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失,由乙方承担。

  为避免可能出现的上下水、强弱电、暖通等项目管网布置时相互矛盾,乙方应当在施工前作好上述各专业工程的联合技术交底,并现场放样,经甲方书面认可后方可施工。否则造成的工期延误或工程量增加、损失,由乙方承担。前述甲方的书面认可并不视为对此承担责任。

  第十条工程例会与会议纪要

  乙方应当按时参加甲方组织的工程例会。对于每次会议形成的会议纪要,乙方应当在会议后第二日或在下次会议前签字。

  乙方如不按时参加工程例会或拒不在会议纪要上签字的,视为乙方认可会议纪要内容,同时乙方应当向甲方承担每次人民币1000元的违约金。由于乙方未参加工程例会导致其他施工单位或甲方的工期和费用损失,由乙方承担赔偿责任。

  乙方参加工程例会的人员应当为乙方项目经理,其他人员到会的视为乙方授权认可。

  第十一条工程款支付方式及时间

  1、本工程无工程预付款。

  2、本工程付款方式。

  (1)工程总造价的92%以现金方式支付,其中工程总造价的5%作为质量保证金;

  (2)工程总造价的8%以开发商提供的其它资产方式抵顶(以签订施工合同时开发商所列的资产清单明细为准)。

  3、工程款支付进度:

  (1)所承包标段全部工程完成至±0、00,经甲方、监理验收合格后五日内,付地下室已完成工程量的60%(抵顶资产的50%,差额部分以现金方式支付)。

  (2)承包标段全部主体工程十层完,经甲方、监理验收合格后五日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付),

  (3)承包标段全部主体工程封顶,经甲方、监理验收合格后五日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。

  (4)承包标段全部砌筑工程完,经甲方、监理验收合格后五日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。

  (5)承包标段全部外墙抹灰工程完,经甲方、监理验收合格后五日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。

  (6)承包标段全部内墙抹灰工程完,经甲方、监理验收合格后五日内,付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%,差额部分以现金方式支付)。

  (7)承包标段全部工程竣工,经甲方、监理验收合格后五日内,付至已完成工程量的80%。

  (8)工结算完成后三个月内付至总造价的95%,总造价的5%作为质量保证金,保修期满后无息支付。

  4、甲方对已完工程量、相应工程进度款报告的核算确认及相关款项的支付,并不视为甲方对最终的工程量、质量及工程造价的认定,甲方仍有权提出异议。

  5、甲方在每次支付时,可扣除应当由乙方承担的违约金、罚款或其他费用后支付工程进度款,乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款发票。但甲方的任何未扣除,并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。

  甲方在每次支付工程进度款时扣除相关费用,如乙方提出异议,甲方可将有异议的部分扣除后,余款支付给乙方。异议部分另行解决。

  第十二条材料、设备采购

  1、乙方应当在采购的所有材料设备(甲控物资应按照招投标文件中约定的厂家及品牌采购)运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证、入网许可证、备案证、环保认证书等品质合格证明、生产厂家的质保承诺及安装使用维护的技术资料、样品,并应当按国家、地方规定或甲方或监理方的要求进行必要的试验、测试、复检,包括防火阻燃性能、环保等。在使用材料设备前向甲方及监理方提供相应的试验、检测、复检报告(甲方有权指定检测机构或实验室)。否则,相关的材料、设备不得使用,甲方或监理方发现使用的,有权要求乙方更换,无论该材料、设备是否质量合格,因此所发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。若试验结果被认定不合格的材料,均不得用于本工程的任何部位,且需立即搬离施工现场。而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由乙方负责。

  前述甲方或监理方的核实、接受相关文件、报告,并不免除乙方对于材料、设备质量的保证责任,材料设备的缺陷责任仍由乙方承担。

  相关的材料、设备在使用中,甲方有权进行复检,如发现存在质量问题或与合同约定不符的,甲方有权要求乙方更换或有权要求乙方承担相应材料设备价款20%的违约金。

  2、乙方采购的材料设备,不得侵犯他人的权利(包括知识产权),乙方并应当自费取得权利人的使用许可,否则一切责任由乙方承担。甲方如为继续使用而承担的费用,均由乙方承担。

  3、乙方为保证能够按期保质的完成合同义务,乙方同意任何进入施工现场材料设备(施工机械除外)的所有权,均自进入施工现场之日转归甲方所有并由乙方负责保管保护,保证材料设备供应商无所有权保留。

  4、所有运进现场的材料、设备,未报经甲方同意,不得外运,否则由此造成的一切损失乙方自负。

  5、对于乙方负责采购的全部材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。

  甲方调整时,该部分材料的价格采用甲方限价。具体为:乙方应当在采购10日前,向甲方提交采购供应计划,明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装日期等,甲方在七日内提出限价单,明确其规格、质量要求和限价要求,乙方必须按甲方限价单执行,单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。

  6、材料的其他要求:

  (1)对于进口材料,乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告,经甲方审定、批准后方可采购、使用。该类材料样品将被封存,作为验收标准之一。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。

  (2)对于主要材料的供应(无论国产或进口),甲方保留直接采购的权利。

  (3)材料规格:

  本工程所用材料必须符合规范和图纸及上海市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时,乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料,并不得延长工期期限。

  (4)材料的地域适应性:

  乙方需考虑材料对上海气候的适应性,尤应注意预防气候变化造成的发霉、变形。

  (5)材料的包装保护:

  所有运抵工地现场的材料,必须是全新且完整无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下,材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。

  第十三条乙方有关人员

  1、乙方项目经理及主要技术负责人未经甲方同意较长时间离开工地或乙方违反工地管理规定等,甲方有权要求乙方承担违约金。甲方对不称职的乙方项目经理或人员的撤换有建议权。

  2、乙方文件签甲、乙双方于×年×月×日签订了关于甲方开发的×水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下建设工程施工合同补充协议:

  收人:×××、××。

  乙方工程款领款人:×××、×××。

  乙方如需变更签收人、领款人的,应当以书面形式通知甲方,自通知到达甲方时生效。

  第十四条施工及工程保护

  1、出入工地及限制:

  (1)乙方须自费修建及保护、维修进出自己工地及工地内之道路(包括施工现场内乙方施工所需特殊的和临时的道路),且负责提供必要的标志。

  (2)工地的大门及围墙由乙方负责完成,因配合工程施工程序和进度而需作出的所有改动,由乙方无偿完成。

  2、施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。乙方应当配置足够的消防器材和采取有效的防范措施,避免工地发生火灾。

  甲方直接发包的工程施工完毕并交于乙方施工的部位,以及乙方承包范围内的在建工程,以及已竣工工程,在未交付甲方之前,均由乙方承担成品保护责任。

  3、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点,保持施工现场的清洁、妥善存放和处置乙方设备或多余的材料,并每三天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施。

  乙方在撤场前,应当清理好工地、清除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施,达到能够交付购房者直至甲方满意为止,使现场和工程处于清洁和安全的状况。

  4、乙方应当积极与其他的现场施工单位配合,包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件,甲方予以协助。因乙方原因或其他施工单位原因造成的乙方或其他施工单位损失及工期的延误等,由乙方或其他施工单位向直接责任人索赔,甲方不承担非甲方直接行为的责任。

  5、乙方在施工中对所使用的坐标点、标高点要严加保护。如坐标点、标高点发生误差,应立即与甲方等有关单位联系并恢复到正确位置上。其有关费用由乙方负责,除非证明是甲方或设计单位所造成的误差。

  6、甲方负责提供生活用水、电源接驳位置,但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置,所需费用由乙方承担。生活用水、电费由乙方承担。

  7、乙方所需办公室、厕所、材料堆放场地(库房)、食堂等,乙方应当按经甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图自行搭设。相关的的清洁卫生等由乙方负责。乙方使用的范围内一旦发生火灾等事故所造成的一切损失均由乙方负责和承担。

  8、开工前,乙方须依据上海市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有疏忽,一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。

  9、隐蔽工程在隐蔽前,必须报经甲方代表、监理方检查验收,并按甲方签发的有关管理制度进行,否则不得施工,甲方并有权要求重新检查验收,因此而造成的损失由乙方承担,工期不予延长。

  10、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案,由乙方承担责任,必须经甲方及监理的批准后方能执行,但甲方、监理的批准,不会减轻或免除乙方的责任。乙方必须严格按甲方的指令及有关管理制度要求、技术条款执行,并严格按施工规范和经甲方审批的施工方案组织施工,保证工程质量、安全和进度。

  11、乙方不得以甲方未按时签证而停工或延误工期,否则视为乙方擅自停工。乙方须按本协议所约定的违反进度的责任承担相应的违约责任。

  第十五条工程的变更

  施工中甲方如需对原工程设计变更,甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知。甲方书面通知时,乙方应当及时调整进度计划,对于乙方按双方确认的进度计划等文件而采购的材料、设备,乙方应当及时处理;已运入施工现场的,双方协商处理;未运入施工现场的非专用材料、设备,由乙方自行处理,甲方不承担赔偿或补偿。

  第十六条已完工程量的确认

  1、乙方应当在每月25日前向甲方提交当月完成工程量报告及形象进度、当期技术资料、下月进度计划等文件,甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件,并派员参加。

  2、甲方代表和总监理工程师对乙方未按设计图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的`返工或浪费的工程量不予承认,不予顺延工期,不给予经济补偿。

  第十七条竣工验收

  1、工程完工具备竣工验收条件,乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求,对工程质量自检合格并符合本合同要求的,向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合工程档案管理、竣工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料,工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明,然后,甲方组织进行验收。

  2、乙方未按规定执行的,甲方有权拒绝验收,因此而造成逾期竣工的,乙方应当承担逾期竣工的责任。甲方如同意验收,并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。

  3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的,甲方应当签发竣工验收合格证,乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程,乙方按期移交全部工程的,甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日,否则,自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。

  第十八条工程质量等级

  1、工程质量等级:优良。

  2、如本工程质量未达到约定质量标准,乙方应当负责返工以达到约定质量标准。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程,乙方应当按合同总价款的60%结算。

  第十九条结算

  双方确认,除本合同约定的款项外,甲方无需再向乙方支付其他任何费用。

  工程竣工验收报告经甲方认可且全部工程移交甲方后28天内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方进行工程结算。

  在已取得工程档案初验合格证明的条件下,甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后60天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。但甲方未加盖公章确认或未提出修改意见的,不视为甲方已认可乙方的结算报告,即使甲方已接受或使用已竣工工程。双方确认不适用《通用条款》第36、2条的约定。

  第二十条工程档案

  1、工程档案应当做到与工程同步。

  2、工程档案由乙方负责按上海市有关城建档案报送要求进行编制,必须做到工程档案与工程建设同步。乙方最终交付甲方的档案的份数为四份,必须满足上海市城建档案馆的要求,按甲方要求时间提交。

  3、工程档案经相关部门预验收并取得建设工程档案初检合格证明后,双方进行竣工验收、结算。

  4、双方确认取得城建档案初检合格证明,为双方进行结算的前提条件之一,该条件不因甲方验收工程或使用工程等而废止或变更。

  5、乙方未按期提交技术资料的,乙方应当按每日5000元向甲方承担违约金。如因乙方逾期提交技术资料或所提交的技术资料不全,以至甲方无法按期办理竣工验收备案证或城建档案手续的,或致使该项目购房者无法按期办理产权登记手续的,甲方因此应当向本项目购房者承担的违约金等经济损失,均由乙方赔偿甲方。同时,甲方有权拒绝结算,即使甲方予以结算,甲方也有权按乙方最终提交技术资料的逾期天数顺延相关款项的支付,甲方不承担自工程交付使用之日起至资料完整日止的工程款利息。

  第二十一条违约责任

  1、甲方责任甲、乙双方于×年×月×日签订了关于甲方开发的×水城住宅项目高层标段的《建设工程施工合同》,现双方经协商一致,达成以下建设工程施工合同补充协议:

  甲方逾期付款的,每逾期一日,应当按应付款金额的同期银行贷款基准利率承担利息。

  2、乙方责任

  除本合同已约定的违约责任外,乙方如有下述违约,并应当承担下列违约责任:

  (1)乙方违反各项制度的,相应制度已规定了违约责任的,乙方应当按相应制度规定承担违约责任。

  (2)乙方未及时履行任何一项义务的,每逾期一日,应当承担贰万元的违约金。逾期超过十日,甲方有权解除合同,乙方应无条件撤出现场,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。

  (3)乙方未经甲方许可停工达十日以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于七日内退场,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。

  (4)在施工过程中,对于工程质量达不到约定标准的部分,乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建,直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定,或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准,或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的,甲方有权解除合同,双方于乙方退场后,按照本合同约定的综合单价的50%和实际发生的工程量结算工程款。

  (5)对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

  (6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件,否则,甲方有权追究乙方刑事责任外,同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承担违约金。

  3、其他:

  (1)因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

  (2)因乙方原因导致解除合同,乙方应无条件在甲方通知后七日内撤出施工现场,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用等甲方因本合同解除而遭受的全部损失,皆由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其余工程款时予以扣除。

  (3)如因乙方原因工程延期或存在质量问题的,无论甲方是否解除本合同,除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外,甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金,甚至购房者退房的一切损失,均由乙方承担,甲方在支付其余工程款时予以扣除。为此,乙方应当确保工期和质量,并应当在发生质量问题时立即全力解决。

  (4)工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

  第二十二条保修

  自工程竣工验收合格符合合同要求并乙方交付工程之日起开始计算保修期,保修期内由乙方负责保修,并承担费用。

  双方另行签订《建设工程质量保修制度》,作为本协议的附件。

  第二十三条保险

  由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全,乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险,并承担其费用。

  第二十四条竣工日前使用

  下列情况均不视为甲方提前使用,乙方仍应当对工程质量承担责任,除非乙方能够证明是甲方或实际使用人造成的质量问题:

  (1)甲方在签发竣工验收合格证前临时使用已完工程的;

  (2)经甲方许可的装饰装修施工单位或广告发布单位进行装饰装修施工;

  (3)无论何方原因造成的延期,在《建设工程施工合同》或本补充协议确定的竣工日之后,如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时,甲方为履行与他人的买卖合同或租赁合同,减少损失而将工程或其部分交付买方或承租方的。

  第二十五条其他事项

  1、《通用条款》中所称的工程师,双方确认是指甲方代表,而非监理工程师。

  2、如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等),甲方均不予认可。

  如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理、监理公司,共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。签证估算造价超过人民币××万元时,还需预算员及预算部经理会签方为有效。

  3、工程施工签证单必须按甲方《签证管理制度及流程》执行,否则无效。

  4、甲方的现场管理制度及工作流程,作为本合同的附件,双方共同遵守。

  第二十六条效力

  《建设工程施工合同》与本《补充协议》相抵触的部分,以本《补充协议》为准。本《补充协议》未约定的内容,以《建设工程施工合同》为准。

  第二十七条争议的解决

  双方因《建设工程施工合同》、本补充协议发生争议时,应当协商解决,协商不成时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

  第二十八条本协议一式八份,双方各执四份,具有同等法律效力。

  第二十九条本《补充协议》自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:__________乙方:__________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  委托代理人:_________委托代理人:_________

  签订日期:_________

施工合同补充协议13

  甲方(建设管理单位):

  乙方(施工单位):

  根据铁路总公司《……批复》(铁总办函〔20xx〕 号)、呼铁局××部门《……会议纪要》(〔20xx〕 号)、××设计院施工图、××部门预算批复,经甲乙双方协商一致同意签订本补充协议:

  本协议是对原合同《呼和浩特铁路局新建拉僧庙站车务附属房屋工程施承包合同》( 合同号)的补充和调整,除本协议条款外,其他仍按原合同条款履行。

  一、合同价款

  合同价款:人民币46864元)

  二、合同价款组成

  三、其他

  1.本合同经双方签字盖章后生效。

  2.本协议正本2份,甲、乙双方各执1份;副本6份,甲、乙双方各执3份。

  3.未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工合同补充协议14

  甲方:_________________(以下简称甲方)

  乙方:_________________(以下简称乙方)

  一、本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于______年______月______日签订的《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。

  二、鉴于:

  甲方和乙方于______年______月______日共同签署了《合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《原协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

  合同内容补充部分:

  1、_________________

  2、_________________

  3、其它事项说明。

  三、本协议生效后,即成为《原协议》不可分割的组成部分,与《原协议》具有同等的法律效力。

  四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。

  五、除本协议中明确所作修改的`条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

  本协议一式_____份,甲方执_____份,乙方_____份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

施工合同补充协议15

  甲方:

  乙方:班长姓名身份证家庭住址

  由我公司劳务分承包的工程,由于总包方给我方规定了

  的工期,无论刮风、下雨、下雪或其它任何原因造成每层工期每拖延一天,或浇砼前模板有一次不能验收通过,总包方都将对我公司进行严重经济处罚。同时,总包方还要求我方现场作业人员必须在上海过春节,从腊月30日(20xx年2月17日)起至正月初止共休假天,正月初日(20xx年2月日)起正式上班。为此,我公司与班组负责人协商,达成如下有奖施工协议,供双方遵照执行。

  1、乙方必须认真组织班组工人,严格按照总包方规定工期节点、上下班时间、质量标准和施工方案进行施工,保质、保量、按时完成施工作业任务。

  2、如乙方工作顺利达到总包方提出的.上述各项要求,我公司将在《班组合同》原有单价的基础上给以奖励,其奖励项目和单价如下表:

  工作内容

  单位

  每层都在计划工期内完工奖

  春节期间每天上班人数达到()人,并按规定上下班奖

  班组承包工作一次性验收通过奖

  模板接触面积

  ㎡

  ¥元

  ¥元

  ¥元

  3、以上奖励项目均以整个班组承包的工作量进行分层考核,个别小组完工不算,请做好小组间的协调工作。若春节期间班组上班人数缺少一人,或有人在约定的上班时间内不上班,或有个别楼层的工期、质量未达到约定要求,则该项奖金取消。

  4、质量和工期以总包和监理验收为准,下一道工序开工时间减去上一道工序验收通过的时间为该工种实际工期。

  5、当发现乙方承包工程的工期、质量不能如期完成时,甲方有权另派他人突击完成,人工费按合同单价的2倍计算,一切费用在乙方工资中扣除

  甲方(签名、盖章):乙方(签名):指印:

【施工合同补充协议】相关文章:

施工合同补充协议03-18

施工合同补充协议范本07-21

建设工程施工合同补充协议书11-03

施工合同施工合同04-21

购房补充协议03-23

合同补充协议书11-28

补充协议书02-23

施工施工合同(15篇)01-01

购房补充协议9篇03-24