施工合同

时间:2022-04-16 13:53:02 施工合同 我要投稿

有关施工合同4篇

  随着人们法律意识的加强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编帮大家整理的施工合同4篇,欢迎阅读与收藏。

有关施工合同4篇

施工合同 篇1

  发包方:*****有限公司(以下简称甲方)

  承包方:###########(以下简称乙方)

  *******石材工程经协商由乙方承担,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,深圳市相关规定及本工程具体情况,商定以下条款,供双方信守。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条:承包方式

  包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。

  第三条:承包范围

  首层46根圆形柱密缝干挂石材,具体详见施工图。

  第四条:计价方法及付款方式

  计价方法

  1、按预算表单价包干,圆形柱(包括柱座)价格为元/㎡,平面干挂石材,价格按20xx版定额。

  付款方式:

  1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款,验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%,余5%保修金,待保修期满后十天付清。

  2、凭正式发票付款。

  第五条:工期及质量要求

  1、从开工之日起总工期30天(具体开工日期以甲方通知为准)。

  2、质量要求符合国家有关技术标准。

  第六条:双方责任

  一、甲方责任

  1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的.临时施工用地。

  2、负责及时确认乙方提交施工方案。

  3、提供加工好石材,确保石材加工精度及颜色一致。

  4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作,不再向乙方收取施工配合费。

  5、协助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。

  6、及时进行工程量签证,并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。

  二、乙方责任

  1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。

  2、负责搭设临时设施,并承担费用,水电安装计费表,及时向总包单位缴费。

  3、按相关质量及安全要求组织施工,并于合同生效后向甲方提供施工方案。

  4、落实安全措施,遵守安全施工规程,施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。

  5、服从甲方现场施工管理,及时配合现场其他交叉施工单位工作。

  6、负责施工图深化设计,并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好

  相关检测验收工作,提供完整竣工技术资料。

  7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应及时返工并承担

  费用。

  8、服从甲方总体计划安排,积极配合装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差,能力不能满足施工要求,甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场,所做工程待工程竣工后结算。

  9、工程竣工未交付使用前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏乙方负责。

  第七条:保 修

  1、本工程保修期为壹年,从竣工验收合格之日算起。

  2、保修责任范围:凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题,均属乙

  方保修责任范围。

  3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证

  或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

  4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理,乙方承担保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方承担。

  第八条:违约责任

  1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程,

  属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负,赔偿由此引发的损失。

  2、乙方必须如期交付工程确保使用,如乙方原因造成工程延误,每延误

  一天每天罚款壹万元。

  3、工程完工后30个工作日内验收,若因质量问题乙方负责返工至合格为止,超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。

  第九条:争 议

  本合同履行过程中发生争议,双方应本着友好协商原则解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。

  第十条:其 他

  1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议,与本合同具有同等法律效力。

  2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。

  3、本合同经双方盖章后生效,保修期满后自行失效。

  4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,均具有同等效力。

  甲方: 乙方:

  (签章) (签章)

  法定代表人(签章):法定代表人(签章):

  经办人: 经办人:

  签约地点:日 期:

施工合同 篇2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本场平工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围及内容: 用地范围内的土、石方挖、填、运输(场内转运)、碾压、爆破。附金堂测量队提供的用地红线图,由于该项目立项时使用的是我公司温江基地公司名称,图标中的工程名称为 ,实指该合同用地范围。

  4、施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理,并对其现场的安全负全责。

  二、工程量核算与确认

  1、场平设计标高:

  a、靠节能大道部分标高定为绝对高程447.50米(绝对高程是以金堂测量队提供数据为准,以下相同),面积为14402.6平方米,以下简称第一部分。 b、靠环保大道部分标高定为绝对高程448.8米,面积为57654.4平方米,以下简称第二部分。

  2、工程量分别为:

  a、 第一部分:场内挖方20792.7立方米(以下简称方)、场内填方38243.5方、边坡挖方2354.4方、边坡填方5148.9方。

  b、第二部分:场内挖方183370.1方、场内填方146304.9方、边坡挖方14739.1方、边坡填方24021.7方。

  两个部分总挖方为221256.3方,总填方为213719.0方。

  以上工程量均由 提供,联系电话 。如乙方对上述工程量有异议应在合同签订前提出,合同签订后视为乙方认同上述工程量。合同签订后除场平设计标高发生改变,否则工程量均不调整。

  三、工程工期

  开工时间暂订为20xx年11月28日,实际以甲方开工令为准。工期为60天(自然天),如遇农历新年或大雨、大风等不可抗拒自然灾害,乙方应以书面的方式向甲方提出申请,工期可以顺延。否则迟一天按合同总价的 %处罚,提前一天按合同总价的 %奖励。

  四、工程造价计算及付款方式

  1、综合包干单价: 元/立方米 。

  2、合同总价为: 大写: 。

  3、付款时间为工程完工并通过甲方验收后三日内通过转账方式全额支付。

  五、施工要求及验收标准

  1、施工要求:

  a、乙方施工时应严格按照甲方所提供的设计标高、用地范围进行施工。 b、乙方采用机械挖、填方时应安排经验非富的且具备上岗资格的操作人员进行现场作业,现场应安排专人进行指挥,不得违章作业;当发现有荒坟或挖出地下埋藏物时应立即通知甲方,不得自行处理;临近管道、埋地电缆处作业时应事先取得管线图,并仔细研究后方能作业,如因私自作业挖断电缆或管道的应由乙方承担全部责任。

  c、场平现场的施工管理由乙方主要负责,当发生农民闹事、阻碍施工时乙方应积极配合甲方协调和处理周边关系。造成停工情况达2日以上时,乙方可自行安排机械到其他场地作业,但必须在事情处理完成后1日内将原有机械重新安排进场。

  d、场平时对边坡的.要求为:挖方区按 的坡度放坡,填方区按1:2的坡度放坡。

  e、回填要求:填方区应分层回填、分层碾压,每层的回填高度为0.6米,压实系数应达到 ,此处的压实系数是根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-20xx中的要求而定。

  f、石方需要爆破时所需手续由乙方主要负责办理,甲方负责提供爆破时需由甲方提供的所有资料。爆破前乙方必须取得当地公安机关的批准,并由甲方签发爆破令方能作业,否则乙方应承担私自爆破所带来的一切后果。

  2、验收要求:

  a、场地平整完成后乙方就通知甲方对整个场平标高进行测量,标高误差不得大于10mm,且挖、填方量不得大于300方。

  b、边坡应牢固,放坡线是红线处起算,向池塘处的放坡线可以向红线处扩展,但不得将土、石方弃于塘内。

  c、回填区每层碾压时均应通知甲方现场代表到场,甲方有权随时对碾压区进行抽芯取样并做压实度试验,如检验达不到0.96的压实系数时,甲方有权要求乙方无偿返工、甚至挖除重做,直至达到压实要求。

  d、除甲方特殊要求外,爆破后的石方粒径不得大于1.0米,否则应进行改炮处理或采用破碎锤处理。回填区在设计标高以下1米时可以回填不大于1.5米粒径石头,设计标高1米以内时不得回填大于0.5米粒径的石头。

  六、安全管理及责任

  1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,并做好现场施工人员的安全交底工作,必须重视安全生产,严格按照国家相关施工规范要求执行,杜绝发生重大伤亡事故。

  2、施工现场必须要求1至2名专业安全管理人员,安全管理人员应带袖标以做区别。

  3、当发生安全事故时,应在第一时间抢求伤员,并通知甲方现场管理人员。事后应对所发生的安全事故做调查,并做到安全事故四不放过,即:事故原因未查清不放过,当事人和群众没有受到教育不放过,事故责任人未受到处理不放过,没有制订切实可行的预防措施不放过。

  七、其它

  1、本合同经双方签字盖章后生效,如单方违约,违约方赔偿对方损失。

  2、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字加盖公章(或合同专用章)生效。工程通过完工验收并支付完工程款时,合同自动失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人:委托代理人:身份证号:年 月日

  法定代表人: 委托代理人: 身份证号: 年 月 日

施工合同 篇3

  发包人:_________

  承包人:_________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第1条工程概况

  1.1工程地点:_________

  1.2工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。

  1.3承包范围:_________

  1.4承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式:

  (1)承包人包工包全部材料;

  (2)承包人包工包部分材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  1.5开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日):_________日。

  第2条合同价款与支付

  2.1合同价款:金额(人民币大写):_________,¥:_________。2.2合同价款采用方式:

  双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。

  (1)采用固定价格:固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________。

  (2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  (3)成本加酬金:_________

  2.3工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________,预付款扣回的时间、比例:_________。

  2.4工程款(进度款)支付

  (1)工程款支付方式:_________

  (2)工程款支付金额和时间:_________

  工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。

  发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。

  第3条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。

  (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

  第4条发包人工作

  4.1指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。

  4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

  4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。

  第5条承包人工作

  5.1指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。

  5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第6条材料供应

  6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的.损失由承包人负责。

  第7条安全生产和防火

  7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中

  华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条工程质量及验收

  8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。

  8.2优良工程等级增加的经济支出_________。

  8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

  8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

  第9条工程变更

  9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。

  第10条竣工结算

  10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。

  10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。

  第11条工程保修

  11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

  第12条违约责任

  12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。

  12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

  12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

  12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  12.8双方约定其它违约责任:_________。

  第13条争议的解决方式

  13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交大连仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向工程所在地人民法院起诉。

  第14条不可抗力

  14.1双方关于不可抗力的约定:_________。

  第15条保险_________。

  第16条合同生效

  16.1合同生效日期:_________年_________月_________日

  第17条合同份数

  17.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________。

  第18条合同备案、鉴证

  18.1合同备案、鉴证:发包方:_________身份证号:_________;承包方:_________身份证号:_________。

  第19条其它约定_________。

  发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________

  授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:________

施工合同 篇4

  甲方(业主):_______________

  乙方(水电施工):_______________

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议:

  一、装修施工地点:____________

  二、工期:

  _________年_______月_______日至________年_______月_______日

  三、工程造价:

  本项工程总费用___元人民币。

  四、材料供应及改造工程量的约定:

  1、甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如甲方提供的材料有质量问题或规格差异,由此造成工程损失,责任由甲方承担。如需乙方供应水电材料,应得到甲方同意。

  2、施工前由甲乙方现场确定需改造项目、尺寸、位置等,确定改造工程量。

  五、乙方承包内容:

  1)、水电开槽、布管、穿线

  2)、所有水电施工过程的垃圾整理装

  3)、开关面板安装

  六、对乙方要求:

  1)、严格遵守规定的装饰装修施工时间,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2)、施工过程严格按照行业标准。水电施工过程的垃圾整理装袋,不负责下楼。

  3)、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4)、由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需要接到甲方通知后48小时内到场解决。

  5)、水电工程保修一年。

  七、对甲方要求:

  1)、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如:协调物业停、供水电,水钻钻眼,装修材料运输等等。

  2)、甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹及垃圾袋等等。

  3)、甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的.后期购货清单提供准确的相关安装需要的物品。

  4)、甲方原因造成二次到现场施工,甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于100元。

  八、工程竣工:

  甲方组织验收,并办理验收手续。由甲或乙方原因造成质量问题,其返工费用由各自方承担。

  九、付款方式:

  乙方布管、穿线、固定线盒水管结束后,甲方现场验收合格支付工钱的85%,水电完工后支付15%。

  十、其它约定:

  1)、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2)、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金。

  十一、附则:

  (一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (三)合同签订后甲方需支付乙方诚意定金___元。

  甲方签字(盖章):_______________乙方签字(盖章):_______________

  ___年___月___日___年___月___日

【施工合同】相关文章:

施工合同施工合同04-21

施工施工合同04-08

施工施工合同15篇04-12

施工施工合同(15篇)01-01

施工的合同08-17

施工合同12-29

施工的合同11-17

施工合同12-31

劳务合同施工合同01-07

建房施工合同09-09