施工合同

时间：2022-04-15 10:53:35 施工合同我要投稿

有关施工合同范文合集7篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的施工合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

有关施工合同范文合集7篇

施工合同篇1

　　1、工种、（水电工、瓦工、木工、力工、油工、五项、）

　　2、施工项目、力工、扒墙，割沟，楼下扛残土，上料，上沙子，水泥。注；扒墙有一道承重墙，施工时如果物业来挡不让扒，施工方可以帮助协调，如果出现严重后果房主自己处理。因为这是违规施工，只能说是与物业商量办。还有就是房主要求施工方把暖气跑封改到楼道里，也是违规操作，施工方也是帮助协调，如果施工时物业方商量不成，房主自行处理。

　　3、水电工、改冷热水，改暖气，安装坐便器，水龙头，安灯，安插座，开关闭火。

　　4、瓦工、贴墙地砖，阳台、卫生间、厨房、

　　5、木工、平台、吊柜、阳台柜、三个门口、两个大哑巴口、进户门口、窗户口、全是免漆的。卫生间扣

　　板、阳台扣板、厨房做个假梁。

　　6、油工、刷房子。

　　7、甲方也就是施工方，负责清工补料，水泥、沙子、扣板、免漆门窗口。平台吊柜，地砖墙砖，涂料、

　　8、乙方负责的、灯、开关、插座、五金、锁、水龙头、坐便、水盆、电线、水暖件、地板，软管。

　　9、施工方为一口价工程，总造价，两万四千圆。

　　10、质量保期为一年，

　　11、付款方式，签合同首付一万圆，木工交工八千圆，油工开工五千圆，验收后付三千圆。

　　甲方；

　　乙方；

施工合同篇2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　三、乙方承包范围： 1括：塔吊等设备的操作工；施工现场所有的临时设施；购买、租赁设备材料的拉、送、装卸、校正；施工现场的各项安全防护措施；文明施工，现场零工等产生的人工费；水、电、暖、消防分项土建方面的补缺用工；植筋、套筒人工费等费用；

　　2、乙方土建施工所用的中小型机械工具及耗材，各种小型材料（包括：括搅拌机、振动棒、磨光机、铁丝、扎丝、各种园丁、胶带、大桶、灰斗、铝合金杆子，二级配电箱以下的电缆，电线，电箱）。四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　5、乙方的职工住房由乙方自行解决。

　　6、乙方劳务费发票。四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　五、甲方提供的材料及设备：木方、模版、钢管、扣件、安全网、吊、

　　五、工期：

　　1、按甲方工地项目部制定的施工进度，计划施工。

　　2、因停电、停水、停工待料及不可抗拒等外来原因，影响工期、工期顺延。

　　六、结算方式：

　　按实际完成建筑面积计算，以下单价为固定单价，不做任何调整，不执行任何调整文件：

　　1、高层标准层住宅按330元／㎡，

　　2、多层及二层市场部分按300元／㎡。

　　3、地下室及商场部分按270元／㎡。

　　七、付款方式：

　　按工程进度付生活费，春节前付乙方完成工程量的75%，交工验

　　收合格后付到95%，余额为保修费，保修期满后无质量事故付清余额。

　　八、甲方责任：

　　（1）负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制

　　年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检验和验

　　收。

　　（2）负责技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案的收集整理及交工验收。

　　（3）按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。

　　（4）负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　九、乙方责任：

　　（1）对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，配合甲方编制施工组织设计及进度计划，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名，全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差，砼振捣不均匀，砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。

　　（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的`人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、材料浪费、工期拖延、安全隐患、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　（3）自觉接受建设方、工程承包人、监理及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查及其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；无条件接受承包方指令与

　　现场其它劳务作业单位协调配合，照顾全局。

　　（4）按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护，并清理好现场。

　　（5）在合同规定的保修期内，对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理，不属于自身工程质量问题进行有偿修理。

　　（6）甲方提供给乙方的机械设备，均应爱护使用，妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品，若发生丢失，按实赔偿，费用从结算值中扣减。

　　（7）施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题，甲方有权责令乙方停工整顿，必要时可终止合同，另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。

　　十、因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，依法向博乐市人民法院起诉。

　　十一、本合同一式，自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。

　　发包方（签章）：承包方（签章）：

　　日期：年月日

施工合同篇3

　　甲方：乙方：

　　为了明确双方在施工中权利义务和经济责任双方共同协商同意签订本合同。

　　1、在建筑工程面积约为平方米，完工后以实际建筑面积计算付款。甲方以单包形式，包工不包料的工程承包给乙方每平方米285元（ 285 元整）。由乙方负责施工完成。。

　　2、甲方责任：开工前甲方做好三通（水、电、路）准备工作。开工后必须保证建材及时运达工地，水电费甲方负责。甲方还提供住房给乙方，用于施工。开工及时付给施工费元，因甲方造成的损失乙方有权要求赔偿。

　　3、乙方责任：乙方施工，必须按图施工，不得私自更改。必要更改时，双方协议解决。在施工中所需的一切工具模板、架子等各种设备都由乙方全部解决。

　　4、关于建房标准：乙方保证地基牢固，墙体面要平面垂直，墙角垂直，必要时一定要该灌浆时灌浆，该渗透砖时渗透砖，钢筋水泥符合一定的比例标准，前面墙面，厕所、厨房墙砖铺好、楼面做好防水，水电安装到位。其他墙体青灰抹光。

　　5、乙方要规范施工、标准施工，不得偷工减料，并且尽量做到不大量浪费材料。不得将甲方的材料借给他人，如果甲方一担发现有材料无故流失，甲方有权终止合同。

　　6、甲方付款方式：根据工程进度、验收合格、分段付款。干多少活，付多少钱，不干的活不付款。

　　（1）开工

　　基础完成验收合格后，付元（），可分批次支付。

　　（2）一层楼面完成验收合格后，付元（整）。

　　（3）二层主体完成验收合格后，付元（整）。

　　（4）工程全部验收合格，付元（整）。剩余款项整体完工验收合格后，留总工程费用的5%作为保修金，保修期一年，余款在1个月后全部付清。如果施工资金不到位，乙方有权甲方追究责任，并终止合同，一切损失甲方负责。

　　乙方在甲方监督下进行施工，施工期间有事互相商量，不能无故生事端，如发生争端应通过合法渠道解决。

　　7、施工工人的管理由乙方自行负责管理，在施工中的一切安全由乙方自行负责。因违规操作等一切人身伤害所带来的后果与甲方无关。因打架斗殴或私自外出发生事故以及从事违法行为所造成的.后果与甲方无关。

　　8、乙方在施工中违规操作造成的不合格工程，甲方有权要求赔偿、返工。

　　9、工程开工时间：双方一致同意定于年月日前开工。主体于年月日前全部竣工。

　　10、此合同必须符合法律规范，违法的不能生效。此合同一旦签订双方必须遵守，违者要承担法律责任，并赔偿50%违约金。可按《合同法》或其它法律条款的法律程序解决。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　年月日年月日

施工合同篇4

　　本合同双方当事人：

　　发包方（以下简称甲方）：

　　姓名（名称）余美水住所宜宾市南岸路源街3号

　　联系电话 13056648038

　　承包方（以下简称乙方）：

　　工程责任人刘国林联系电话18990966226

　　开户行：宜宾市翠屏区农村商业银行油库分行

　　帐号： 88150110704116268

　　1、工程地点宜宾市下江北国际青年城小区2幢一单元3楼3号

　　2、形式结构平层式三室一厅一厨一卫

　　3、工程承包方式：全包

　　4、工程期限 60天

　　开工日期20xx年 11 月 20 日

　　竣工日期20xx年元月 20 日

　　5、双方商定，本工程的价款为人民币（大写）肆拾万元。首付拾万元，叁拾万第二次付元。

　　6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

　　8、施工范围: 1、四个房间（两个卧室、一个客厅、一个书房，四壁贴日本进口墙纸，其余公共地段刷美国大班漆，地面铺设80*80的瓷砖，打地脚线，要求平整；客厅临街面用12公分以上双开玻璃门。一个厨房、一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30的瓷砖，要求平整。两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。水、电、气、管线及安装，管线必须是目前市场上最高端产品。露台76平米要求修建简易休闲厅3间，采用12公分以上玻璃墙。

　　9、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 15日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

　　10、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

　　11、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的'损失。

　　12、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　13、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　发包人（签字）：承包人（签字）：

　　年月日年月日

施工合同篇5

　　合同终止函

　　中天建设集团有限公司内蒙分公司：

　　根据贵我双方年月日签订的

　　项目合同（编号为），经双方友好协商，已办理完毕所有经济结算，现合同相关权利义务均已履行完毕，至此合同终止，贵我双方不存在任何债权债务关系。

　　单位盖章:

　　代表人（签字）:

　　年月日

施工合同篇6

　　依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及《建筑施工安全检查标准》等安全规范的有关规定，经双方协商一致，签订本协议，并严肃履行。

　　发包方（简称甲方）：远大集团遨宇纺织总公司

　　（简称乙方）：____________________

　　第一条工程项目简介：

　　1、工程名称：

　　20万纱锭新厂房围墙

　　2、工程地点：

　　衡水市北开发区新区八路与滏阳三路交叉口

　　3、工期要求：

　　跟随甲方项目部安排的进度计划执行

　　4、总建筑面积：

　　第二条分包范围及方式：

　　1. 加气砼砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明：

　　a) 包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。

　　b) 包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑（除主筋制作外）。

　　c) 包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。

　　d) 包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。

　　e) 包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。

　　f) 包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作，并负责砌筑后的砌体养护工作。

　　2. 以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具（除斗车）、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。

　　第三条分包单价、计量办法、结算方式及奖励：

　　1. 标准层高三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按 58 元/m3,加气砼砌块砌筑按 66 元/m3，层高大于三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按 60 元/m3(其中地下室62 元/m3)砼集中搅拌按2.5元/ m3从单价中扣除，赶工、返工及其他任何情况均不另行计价，所有分包范围内的工作均含在此单价内。

　　2. 乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次，则每平方增加 2元/m3奖励。

　　3. 按图计算实际安装面积，根据施工预结算规则扣除相关洞口工程量，非乙方原因造成的拆

　　改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。

　　4. 乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量，按月支付进度款70%，余款在主体验收合格后二个月内付清。

　　第四条工程质量：

　　1. 施工质量必须符合GB50203-20xx《砌体工程施工质量验收规范》相关规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，

　　其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。

　　2. 乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录，分层砌筑分层验收，发现问题不得擅自作主张，甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。

　　3. 新砌墙体垂直，砌体水平面一致，接缝均匀整齐，加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下一步的楼层位置，如质量不合格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相应的停工费用由乙方自负。

　　第五条安全及文明施工：

　　1. 双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程，乙方应设立安全文明施工负责人报甲方，积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。

　　2. 乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料，工完料不清场不清，双方确认后，不能按完工工程量申报进度款，甲方有权进行罚款。

　　3. 乙方应配合甲方成本控制的要求，节约用水用电，如发现常流水或班后常亮灯，甲方有权加倍罚款（不低于200元/次）。

　　4. 乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求，对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。

　　5. 乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带，检查发现不按规定佩带者罚款50元/次，完工后办理退库手续，如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿，乙方自备劳保用品，如因不按要求配置劳保用品，导致的'事故由乙方承担所有损失。

　　6. 乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请，批准后方可施工，如不经甲方批准擅自动火罚款100元，乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。

　　第六条人员及材料、机具管理：

　　1. 甲方负责提供住宿间及床给乙方，住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担，如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。

　　2. 乙方不服从住宿楼的物业管理，导致的一切罚款由乙方承担。

　　3. 乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失，概由乙方追究该人员承担，甲方不负任何责任。

　　4. 乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续，实行限额领料，落地灰要及时收集应用，乙方应严格按照甲方的配合比配料，发现不合格品及时通知甲方确认，领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。

　　5. 砂浆随拌随用，约在三个小时内使用完不允许隔夜。（每发现一处罚款200元，累计发现三次则罚款20xx元）

　　6. 对甲方所供块料在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，应按品种规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m，为减少施工现场切锯工作量，避免材料浪费，乙方应进行合理排块，切锯时不得用普通木工手锯，应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯，异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购，因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。

　　7. 甲方编号给每个班组配备斗车，施工期间的保管及维修保养由乙方承担，整个工程完工验收合格后办理退库手续，除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。

　　第七条甲方责任与权限：

　　1. 甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料，提供整体施工进度安排，按进度通知乙方安排人员进场施工。

　　2. 甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点，在每层楼面施工前，校核乙方轴线、标高的放线。

　　3. 甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。

　　4. 甲方按楼层提供施工用电用水接驳点，提供垂直运输条件。

　　5. 甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度，安全生产、文明施工及组织验收工作。

　　第八条乙方责任与权限：

　　1. 乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方，同时提交身份证复印件，乙方自备机具工具及材料进场时，应通知甲方人员参与验收登记。

　　2. 乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工，负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。

　　3. 乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备，自行搭设工作台架，服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。

　　4. 乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定，对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　5. 乙方应提供施工工序流程图，经甲方审核后积极配合其他工种施工。

　　6. 乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。

　　7. 乙方原因返工，乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量，业主设计变更的拆改装及甲方原因返工，乙方可按正常计量方式申报工程量。

　　第九条工程工伤事故责任：

　　1. 由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故，甲方不承担任何责任，一切损失由乙方承担。

　　2. 乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理，否则一切后果自负。

　　第十条现场管理

　　1. 乙方应指定现场专业负责人，负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制

　　2. 甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　3. 分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准带领合同外人员出入现场。

　　第十一条违约责任

　　1. 在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证砌筑质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　2. 因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。

　　3. 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　第十二条附则

　　1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。2、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。

　　4、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程款结算完毕后失效。

　　合同订立时间：20xx年2月18 日

　　合同订立地点：湖南省长沙市开福区

　　本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　发包方（简称甲方）分承包方（简称乙方）：

　　________________________ ________________________

　　甲方委托代理人：乙方身份证号码：

　　________ ____ ____

　　甲方电话：乙方电话：

施工合同篇7

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的.基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。