工程施工合同

时间:2023-06-14 09:58:30 施工合同 我要投稿

工程施工合同(集合15篇)

  随着人们法律意识的加强,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编整理的工程施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程施工合同(集合15篇)

工程施工合同1

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲方委托乙方承担工程施工,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条承包方式:

  1.按承包范围实行包工包料。

  1.2未经甲方书面认可,乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。

  1.3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准,乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。

  第二条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:_________________

  1)本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;

  2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等;

  3)本合同、双方确定的工程报价单;

  4)中标通知书;

  5)经双方协商认可的投标书及其附件;

  6)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;

  7)图纸;

  8)工程量和设备材料清单;

  9)现行的法律、法规、标准、规范

  第三条承包范围:_________________

  1.工程概况:_________________工程名称:_________________化工程工程地点:_________________

  2.承包内容:_________________招标范围:_________________以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工,场地水电工程施工,本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。

  第四条工程的施工期限:

  _________________开工时间:_________________,完工时间:_________________;

  若有调整,以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件:_________________期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为¥:_________________元(小写)人民币:_________________(大写)

  甲方___________

  乙方 ___________

  ____年_____月_____日

  20xx版建设工程施工合同4

  甲方:

  乙方:

  应甲方要求,在原甲方与乙方_____年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:

  一、工程范围:_____年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

  二、工期要求:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  三、新增工程量:

  四、质量要求:按原合同承诺履行。

  五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议

  六、其它:

  1、本协议其它内容仍按原合同执行。

  2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  签约日期:

  20xx版建设工程施工合同5

  发包人(全称):_________________

  承包人(全称):_________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就

  工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、工程概况

  1.工程名称:_________________。

  2.工程地点:_________________。

  3.工程立项批准文号:_________________。

  4.资金来源:_________________。

  5.工程内容:_________________。

  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

  6.工程承包范围:_________________。

  二、合同工期

  计划开工日期:______年_______月_____日。

  计划竣工日期:______年_______月_____日。

  工期总日历天数:______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

  三、质量标准

  工程质量符合标准。

  四、签约合同价与合同价格形式

  1.签约合同价为:

  人民币_________________(大写)(¥元);

  其中:

  (1)安全文明施工费:

  人民币_________________(大写)(¥元);

  (2)材料和工程设备暂估价金额:

  人民币_________________(大写)(¥元);

  (3)专业工程暂估价金额:

  人民币_________________(大写)(¥元);

  (4)暂列金额:

  人民币_________________(大写)(¥元)。

  2.合同价格形式:_________________。

  五、项目经理

  承包人项目经理:_________________。

  六、合同文件构成

  本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)中标通知书(如果有);

  (2)投标函及其附录(如果有);

  (3)专用合同条款及其附件;

  (4)通用合同条款;

  (5)技术标准和要求;

  (6)图纸;

  (7)已标价工程量清单或预算书;

  (8)其他合同文件。

  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

  七、承诺

  1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

  3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的',双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  八、词语含义

  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  九、签订时间

  本合同于_________________年_________________月_________________日签订。

  十、签订地点_________________本合同在签订。

  十一、补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  十二、合同生效

  本合同自生效。

  十三、合同份数

  本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

  发包人:_________________(公章)

  承包人:_________________(公章)

  日期_________________

  20xx版建设工程施工合同6

  甲方:________

  乙方:________

  甲方承建之工程,现委托乙方采取(□A、包工□B、包工包料)、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,双方共同遵守执行。

  第一条:工程内容

  一、工程地点:_____________;

  二、开工日期:____年____月____日,竣工日期:____年____月____日,总工期:____日;

  三、分部分项工程工种类别:____;

  四、工程质量标准:____;

  五、乙方承包围:____;

  第二条:组织领导

  一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  二、乙方必须确保进场人员的技术素质,特种工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

  三、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通,只要与本工程有关的事宜,必须向甲方项目经理汇报与协商。除甲方高层领导特批外,否则,给公司造成负面影响的处以1000元―5000元的罚款。

  五、乙方向工人发放生活费或工资,必须在本公司的项目经理监督下进行。每个分部分项工程必须有工人的花名册,工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可,并花名册交项目经理保管并存档。

  第三条:双方职责

  一、甲方责任:

  1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。

  2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量,申报预决算,申请划拨工程款。

  3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。

  二、乙方责任:

  1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到(□A、合格□B、优良)以上等级。

  2、强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行违章施工,严格杜绝火灾及其他安全事故的发生。否则,由乙方承担由此产生的全部责任。乙方进入施工现场必须检查各安全设施的安全状态,如发现不安全因素及时向甲方书面提出,乙方在安全设施不安全状态下,有权拒绝施工,如遇到突发性事件或不可抗力因素造成的事故,原则上由乙方负责,乙方经费困难可与甲方协商申请适当补助。

  3、乙方工人进入施工现场必须佩带安全帽,不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完场清。未经许可,施工现场严禁住人和带儿童入内,饮食做饭,大小便,乙方工人所使用的交通工具不得进入施工现场,应在指定位置停放,违者甲方有权重罚。乙方有义务保持宿舍内的卫生和清洁,宿舍内禁止留宿他人。

  4、乙方绝对服从甲方工程进度安排,班组长每天必须在施工现场,未经项目经理同意不得擅自离开。

  5、必须保证有充足的施工人员及技术力量,施工人员数量稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

  6、具体施工作业中必须配备所需安全标准牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施,并且必须符合国家装饰装修施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工,否则由此造成的一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方全部承担。

  7、乙方施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反情节严重者或严重影响甲方及公司声誉者,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生的一切法律后果均由乙方自行负责。

  8、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。

  9、乙方不得将依据本协议书取得该分部分项工程进行转包,否则甲方有权立即收回该工程项目并追究相关责任。

  10、乙方必须提前二日向甲方项目部申报材料,并且必须在材料申报单上签字负责,常规材料申报量不得大于实际用量的10%,非常规材料申报量不得大于实际用量的5%(含合理损耗)。特别是非常规材料若大于合理损耗多余部分由乙方支付相关采购成本,材料申报单上必须有该工程项目经理签字认可,方可执行。现场领料必须有乙方签字认可,其他集体或个人无权领料。

  11、乙方在施工过程直到验收交工前,必须采取有效的半成品或成品保护措施,若无故或恶意损坏成品或半成品,处以该成品或半成品工程造价的三倍对乙方进行处罚。

  12、工地内废旧物资回收归本公司所有,未经甲方项目经理许可,乙方不得私自回收和出售,一旦发现处以该废旧物资价值5―10倍的罚款。并对发现人或举报人给予奖励。

  13、乙方施工质量达不到约定标准,必须无条件进行返工和修正,乙方必须对所返工部分的主辅材进行赔偿,对于返工造成的损失和负面影响,甲方有权对乙方处以500元―10000元的罚款。

  14、施工现场工人之间打架斗殴、工种之间打架斗殴,甲方项目经理有权对乙方重罚。若工地出现盗窃事件,经公司访查落实,对举报人本公司给予盗窃物质价值相等经济奖励。情节严重者,甲方有权交给司法部门处理。

  15、乙方在所指定的工程完工后,应向甲方及时上报该分部分项工程的施工总结,并积极配合甲方或第三方对施工质量进行验收。

  第四条:工程质量及验收标准

  乙方所施工的工程质量必须达到国家或专业质量检验部门质量评定(□A、合格□B、优良)标准等级以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作规程施工,导致工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方有权责令乙方立即停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  第五条:工期约定

  乙方必须严格按照甲方现场安排的季度、月、度及周施工计划所要求的时间或期限,如期或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按(□A、结算总价‰□B、元)向甲方支付罚金。

  第六条:付款方式

  一、乙方进入施工现场必须大于天后,甲方按乙方所完成的实际施工进度,每月日,日,日,按借款方式领取生活费(或材料备用金),借款总额不得大于预算人工工费或预算工程款的%;根据甲方与业主结算工程款的情况,到甲方帐户后三天内付到决算人工工费(或乙方承包工程造价决算款)的95%支付给乙方。

  二、质保金:质保金按分部分项工程决算人工工费(或乙方承包工程造价决算款)5%扣除,待工程完工并通过竣工验收一年后,据实返还,无银行利息。因质量原因造成的返修,乙方应在收到口头或书面通知三日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金中扣除,不足部分由乙方支付。

  第七条:其他

  一、若乙方无正当理由单方终止本协议书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付分部分项工程总人工工费(或乙方承包工程总造价)3%的违约金。

  二、若乙方违反本协议书的上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求,存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为,甲方有权单方面解除本协议书并要求乙方清场,乙方对其行为给甲方造成的经济损失应当给予赔偿。

  三、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

  本协议书一式三份,甲方二份,乙方一份,具有同等法律效力,该协议书自双方签字或盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工分部分项工程办完工程交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。

  甲方代表:____________

  乙方代表:____________

  签约日期:_____年_____月_____日

工程施工合同2

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,双方本着优势互补、平等互利的原则,经甲乙双方协商一致,特签订本合同,共同遵守执行。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条承包内容

  甲方根据施工需要,依照业主招标文件中的工程量清单编号,将本工程施工范围内的桥梁通道、防护工程的全部工程施工内容承给乙方施工。乙方按照施工图所规定的内容,保质、保量、按期完成上述全部工程施工任务。

  第三条合同价款

  本合同总价款为:340000元(大写:叁拾肆万元),甲方包括:税金、原材料试验费、测桩费、交工验收、竣工资料整理。乙方包括:人工、材料、机械、测量。

  第四条承包方式

  包总价款、包质量、包安全生产。

  第五条工程款支付

  机械和施工人员进场后一次性把工程的总价款支付给____县交通局,进场后首付元(包括材料费、钻桩费),由____县交通局按照工程进度分批支付给乙方,完工后全部结清,无质保金。

  第六条安全生产

  乙方必须认真制定和贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。

  第七条双方的权利和义务

  1、甲方指派为现场代表,负责履行本合同的责任和义务,并接受监理的监督。

  2、协议签订后日内组织人员和设备进场。

  3、全面负责组织本协议规程内容的`实施,不得无故拒绝甲方派人的监督管理和技术指导。

  第八条违约责任

  合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除本合同,任何一方不经对方同意解除本合同,违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失。

  第九条附则

  1、本合同一式叁份,甲、乙各执一份,呈报交通局一份。

  2、本合同自甲乙双方签字之日起生效,本单项工程完工、工程价款结清后,自动失效。

  甲方代表(签字):

  乙方代表(签字):

  担保单位:____县交通局

  担保方代表(签字):

  签订地点:签订日期:________年____月____日

工程施工合同3

  发包人(以下简称甲方):

  法人或法人委托人:

  承包人(以下简称乙方):

  法人或法人委托人:

  为优质、高效的完成合同工程的施工任务,依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定,就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作,在遵守甲方与建设单位(简称:业主)签订的工程承包合同的前提下,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。

  第一条:本合同概况

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)工程范围及内容:

  1、施工段落或桩号:____________________。

  2、详细施工内容:___________________。(含不予单独支付的附属工作)

  (四)工程期限:____年___月___日____至____年____月____日(包括星期天和法定假日),缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准(特殊情况可单独约定)。

  (五)工程数量及单价:

  1、承包方式:单价承包;

  2、工程数量及单价:________元。

  3、工程造价:暂估算为(小写)_____元(大写______元整),具体金额以最终累计结算款为准,乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。

  其中:乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容,均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算,不能用于甲乙双方之间的结算。

  第二条:工程质量

  (一)工程质量标准

  1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定,满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。

  2、工程质量达到甲方提出的创优目标,产品合格率100%,优良率95%以上。符合监理要求,达到业主满意。

  (二)甲方对工程质量管理

  1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系,并检查其运行情况。

  2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比,定期对测量基准点复核及修正。

  3、编制下达(或审批乙方上报的)施工组织设计(或施工方案)。对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。

  4、参与乙方首件工程质量控制与管理。

  5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验,对施工过程实施技术指导与质量监控,工程完工后组织工程交工验收。

  6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工,乙方应无条件执行,由此增加的费用乙方自负。当工程质量给甲方造成名誉损失时,甲方有权视情况对乙方进行处罚(如:监理书面通报处罚_____元/次,业主书面通报处罚元/次等)或减少工程数量甚至终止合同。

  7、负责施工资料填写表格的有偿提供,指导乙方正确填写,负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。

  (三)乙方对工程质量控制

  1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定,严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准(或下发)的施工组织设计精心施工。

  2、对所属施工人员进行施工技术交底,施工过程管理、检查和纠偏。

  3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定,保证自检精度,无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等,由此造成的损失责任自负。

  4、执行开工“首件制”,首件工程未经甲方认可不得进行大面积开工。

  5、设专人负责工程质量自检,工序自检合格后持甲方规定的检验资料报甲方现场管理人员复查,经甲方复查合格后报监理工程师检验,未经甲方及监理检查合格不得进入下道工序施工。

  6、配合并服从甲方现场管理人员的质量管理,对管理中存在的分歧可向甲方合同主管部门提出并协商解决。

  7、负责对甲方提供的施工图纸、测量数据进行复核,发现问题应及时上报甲方核实,对因此产生的损失甲方不承担任何责任。

  第三条:工程进度

  (一)工程进度要求

  工程进度要满足业主进度计划要求,同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。

  (二)甲方进度计划管理

  1、甲方按合同或业主进度计划细化乙方相应工程施工控制计划,按计划管理,定期组织召开生产调度会,分析存在的问题,决定采取的改进措施。对乙方不能满足进度计划要求时,甲方有权责令乙方加大投入或代乙方进行投入并于当期工程结算款中扣除相应费用或收回部分乃至全部工程,由此增加的费用及给甲方造成的损失,乙方承担全部责任。

  2、甲方本着双盈的原则,协助乙方进行工程进度协调与服务。但,并不因此免除乙方的责任。

  (三)乙方进度计划管理

  1、乙方应确保合同承诺中约定的人员、材料、设备及资金等资源的按期投入,为进度计划的实施奠定基础。

  2、乙方应严格按甲方下达的施工进度计划组织生产。

  第四条:职业健康安全

  (一)标准和目标

  1、符合《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程安全施工技术规程》、《公路工程安全操作工法》等相关法律、法规的规定,满足河**滨路桥建筑工程有*公司有关职业健康安全管理文件的要求,建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。

  2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。

  (二)甲方对职业健康安全管理

  1、甲方负责编制(或审批)职业健康安全技术方案和应急预案,负责对乙方安全责任人及现场安全管理人员进行职业健康安全知识培训、教育及交底。

  2、甲方负责安全生产保证金的提取及返还,确保乙方安全生产费用投入,当乙方未按规定标准进行安全措施投入时,甲方有权在发出限期改正指令未得到落实的情况下代乙方投入,并在提取的乙方安全生产保证金中支出,乙方须无条件服从。

  3、甲方负责合同履约期间对乙方职业健康安全和保卫工作进行监督、检查,对存在的隐患有权要求乙方进行整改,对限期内未得到落实时,甲方有权要求乙方停工整改或处罚甚至终止合同。由此造成的费用增加或损失,乙方负全部责任。

  (三)乙方职业健康安全管理

  1、乙方应遵守“安全生产法”等的规定,本着“承担工程小于5000万元设1名专职安全员,每增加5000万元合同额增设1名专职安全员,每工班均设兼职安全员”的原则建立、健全组织机构及管理体系,落实相关安全生产法规、操作规程及甲方的有关规定。

  2、乙方须接受甲方对职业健康安全工作的监督和管理,负责所属施工工程的职业健康安全和保卫工作或有偿为甲方提供因特殊需要安排的安全及保卫管理工作服务。

  3、乙方负责所属全部施工人员的职业健康安全知识、技能的培训和交底,负责安全措施落实和安全费用的投入。

  4、乙方到达现场特种作业人员须持经当地安监部门认可的岗位操作证,持证上岗。特种设备“三证”齐全,方能使用。所有进场人员的身份证、岗位操作证,特种设备产品合格证、安全生产许可证、特种设备使用许可证均需向甲方备案登记,纳入统一管理(含乙方聘用人员、租赁设备)。

  5、乙方负责为所属施工人员提供合格的安全及劳动防护用品,并监督正确使用。

  6、乙方负责相应施工工程安全生产应急预案的制订,报甲方批准后实施并组织事前演练。

  7、乙方发生安全生产事故时应按规定时限向甲方及所属上级单位和国家相关管理部门进行汇报,积极主动按规定程序进行处理并承担相应的经济和法律责任。处理过程中甲方予以协助,甲方支出的费用将于提取的乙方安全保证金内支付。

  第五条:环境保护及文明施工

  (一)标准和目标

  符合《中华人民共和国环境保护法》,《中华人民共和国水污染防治法》,《中华人民共和国噪声污染防治法》,《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》等相关法律、法规及业主和甲方有关环境保护和文明施工的有关规定,达到规定的环境保护和文明施工标准,树立良好的文明施工形象。

  1、甲方对环境保护和文明施工的管理

  (1)甲方依据相关法律、法规及业主或上级的有关规定,分析、识别、制定环境保护方案及预控措施,统一制定项目现场文明施工方案和标准。

  (2)甲方负责环境保护措施交底,负责环境保护和文明施工方案、措施落实情况的监督和检查,对存在的问题下达限期改正通知,限期内仍不能改正时采取处罚或在乙方工程结算款中扣除相应措施费用代行实施,甚至终止合同。

  (3)协助乙方与当地环境管理部门进行接洽,但并不因此免除乙方的责任。

  (二)乙方对环境保护和文明施工的管理

  1、乙方遵守相关法律、法规及甲方的有关规定,服从甲方的统一管理,接受甲方的监督。

  2、乙方负责所属施工人员环境保护和文明施工方案的交底。遵守甲方现场文明施工的规定,临时驻地、取弃土场、临时便道等临时工程统一规划,施工人员统一着装、机械设备统一标识,施工标牌、旗帜等统一规范。施工期间,保护、恢复、治理现场环境,文明施工,有效控制粉尘、垃圾油污、植被破坏、河道堵塞、泥土流失、水质污染、施工噪音等对周边环境的影响。积极主动处理环境污染事件,并承担相应的责任和费用。

  3、施工期间,乙方应注意用电安全,按规定配置用电器材,禁止使用电炉取暖、做饭,严防火灾。

  4、生活区、食堂和施工现场要安排专职人员做好保洁工作。防止食物中毒和煤气中毒,做好急应预案,报甲方批准后实施并组织事前演练。

  第六条:人员管理

  (一)甲方对人员的管理

  1、负责人员需求计划的编制[可选择增加:不采用当地县乡用工],审核乙方到场人员资格。当乙方未按约定时间、数量及条件安排人员进场时,甲方有权要求限期改正或处罚甚至终止合同,乙方承担全部责任及费用损失。

  2、建立合作队伍用工档案,档案包括:合作队伍用工花名册、身份证复印件、特殊工种上岗证复印件等。监督劳动合同签订、工伤保险投保、劳动报酬支付、劳动争议处理、工伤事故处理等。对不依法或不按甲方规定执行时,甲方有权动用乙方工资保证金或工程款进行支付,确保雇佣人员的合法权益。

  3、负责乙方主要管理人员的培训和交底,监督、参与乙方对所属人员的培训和交底。负责乙方人员的施工管理,但不因此免除乙方的责任。

  4、根据需要有权临时雇用或调用乙方人员从事非合同内工作,报酬执行计日工单价。

  (二)乙方对人员的管理

  1、负责所属人员的管理,按甲方规定时间、数量、条件配置人员,接受甲方的监督。

  2、依法用工,与所属人员签订劳动用工合同,办理国家及当地劳动保障部门规定的各种社会保险和工伤保险,按约定支付劳动报酬,履行合同义务、实施合同权利。各种社会保险、工伤保险、月度工资发放表应及时向甲方报备。甲方有权随时检查农民工工资发放情况,并采取一切必要措施纠正,所发生的费用均由乙方承担。

  3、负责所属人员的岗位培训及施工交底,培训及交底应有书面记录。

  4、负责用工纠纷及工伤事故处理,承担相应的法律责任及全部费用。

  5、服从甲方合同外工作的临时调用和管理。

  第七条:材料管理

  (一)甲方对材料的管理

  1、甲方按照质量管理体系要求,负责工程所需到达现场所有材料的质量控制工作,材料质量控制标准执行主合同中的相关规定或相关国家或行业标准。

  2、甲方对工程所用材料进行全程监督和管理,一旦发现乙方所用材料品质、规格、尺寸、数量与设计不符,有权要求乙方立即停工并改正甚至终止合同,由此产生的一切后果均由乙方承担。

  3、包工包料,乙方自购所有材料形式:

  (1)甲方参与工程所需主要材料供应厂家的选择和审核,未经甲方及监理工程师认可乙方无权私自定购。

  (2)甲方按质量控制体系要求指导、监督乙方建立材料质量管理档案,按月向甲方移交归档,含:材料采购合同、供应商资质资信、产品质量证明、质量检验台帐等。

  (3)甲方负责进场材料质量抽检,未经甲方和监理工程师检验合格的材料不得使用,但不因此免除乙方的责任。对不符合规定标准的材料甲方有权要求乙方限期清除出场,并对由此产生的一切后果承担经济及法律责任。

  (4)甲方协助乙方进行材料采购及管理,但不因此承担责任。乙方进场材料,未经甲方书面同意无权以任何理由擅自撤离现场或变卖或抵押或转让,一经发现甲方有权扣罚乙方工程款或终止合同甚至通过法律途径获得赔偿。

  (5)特殊情况,甲方有权进行材料调配,调配价格按采购价计算。

  (二)乙方对材料的管理

  1、执行甲方及主合同或国家相关材料质量标准,遵守甲方材料管理规定,服从甲方监督与管理。

  2、乙方在施工现场存放的材料应帐、物、卡相符,堆码整齐、下垫上盖、标识明显、地材堆放场地须进行硬化处理;火工产品、油料、化学溶剂仓储条件应符合当地公安及安监部门的规定。

  3、对乙方自购材料的管理形式:

  (1)钢筋、水泥、钢绞线、支座、沥青、石灰、砂、碎石等供应商的选择须报甲方及监理工程师同意。

  (2)材料到场后报甲方现场管理人员填写质量检验委托单交甲方及监理相关部门进行抽检、验证,抽检合格方可使用。但,不因此免除乙方质量责任。

  (3)建立材料质量管理档案,按月向甲方移交归档,含:材料采购合同、供应商资质资信、产品质量证明、质量检验台帐等。

  第八条:临时用电

  本工程用电乙方自行解决,费用已包含在相应工程价款内。

  第九条:机械管理

  (一)甲方对机械的管理

  1、结合工程需要,制定施工机械需求计划。

  2、对乙方进场设备进行统一标识,按照需求计划进行现场核实并登记建档,对特种设备要求“三证”齐全,塔吊、门吊等的拆、装应有资质和方案,司驾人员必须持证上岗,否则不充许使用。

  3、如遇特殊情况甲方有权统一协调使用,使用价格按双方确定的计日工价格执行。对于乙方设备不能满足工程需要时,甲方有权要求乙方增加设备,乙方应无条件服从。否则,甲方有权调整乙方承担工程量或终止合同,因此造成的损失由乙方自负。

  (二)乙方对机械的管理

  1、合同中约定的机械设备由乙方自行解决,但需满足甲方规定的施工机械需求计划和施工进度的需要,如遇特殊情况需甲方协调,甲方应予以协助但不免除乙方责任。

  2、施工期间乙方应服从甲方的协调,对拒绝正确指挥的司驾人员,甲方有权责令乙方限期撤换。甲方定期对乙方机械设备的使用、维修、保养状况进行检查并保留记录。

  3、负责所属设备的日常管理,建立机械使用台帐并报甲方登记。乙方机械设备应保持状况良好、排放达标,使用、维修、保养过程不得污染环境。机械设备用燃油、润滑油乙方自行解决,费用包含在相应工程价款内。

  4、乙方机械设备操作人员必须安全操作,严格遵守操作规程;造成的自身及第三者人身及财产损害,由乙方承担相应的.经济和法律责任。

  第十条:资金管理

  (一)甲方对资金的管理

  甲方收取管理费后将计量款支付给乙方。

  (二)乙方对资金的管理

  严格遵守甲方的有关规定,自觉接受甲方的监督和管理。工程款的支出优先用于人工工资的发放、当地赊欠及工程急需材料、设备等费用。乙方应在每次支取工程款时提供拟发放人员工资表、材料采购或机械租赁费用凭证等为依据的用款计划,经甲方相关部门审核后支付并监督使用。施工期间,工程结算资金不得挪作它用,一经发现,甲方有权责令乙方整改或暂停支付或终止合同。对此造成的费用损失乙方承担全部责任。

  第十一条:双方的权利与义务

  (一)甲方的权利与义务

  1、以乙方实际完成的工程进度按规定支付工程款

  2、履行合同规定的义务,行使合同约定的权利。对乙方进行监督检查和管理。

  3、负责竣工资料的整理和报送。

  (二)乙方的权利与义务

  1、遵守本合同有关规定,承担甲方在总合同中对业主承担的相应义务与责任(指本合同涉及的部分),服从甲方的统一管理。

  2、合同执行期间,乙方应接受执行甲方、业主、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决策等,其同样具有法律效力,不得扣压、拖延。

  3、负责协调、处理与当地政府和群众的关系,共同营造良好的施工环境。

  4、负责本合同工程施工过程中与相关单位或部门或组织或个人发生的一切债权、债务的处理,承担相应的法律责任,对因此引发的经济纠纷或诉讼,乙方应主动处理,给甲方造成的费用损失乙方应予以双倍赔偿。

  5、对外签约或行文不得冒用甲方名义或加盖甲方印章,一经发现甲方有权终止协议,给甲方造成的损失甲方有权得到赔偿并保留法律诉讼的权利。

  第十二条:工程结算与支付

  (一)工程预付款

  本工程甲方不支付乙方任何预付款。

  (二)保证金

  中期计量结算时,甲方将逐期扣除乙方结算款5%作为工程质量保证金5%,用于相关项目的费用支出。

  工程质量保证金须待项目总体缺陷责任期满,保修期后,(待业主返还质量保证金到位后)据实返还。因工程质量原因造成的返修费用由乙方工程质量保证金内支付。

  (二)工程结算

  1、结算原则

  (1)工程结算分中期计量结算和交工计量结算,其中:中期计量结算执行月度结算。

  (2)甲方给乙方结算时,原则上乙方法人代表应亲自到场,如派其它人员结算需出具法人或本人授权委托书及结算人员身份证,身份证复印件留甲方财务。

  2、中期计量结算程序

  按乙方当月实际完成的工程数量,由甲方经营部门每月办理一次中期计量结算。

  (1)当月实际完成工程量为上月21日至当月20日间实际完成的工程数量,每月21日至25日,甲方现场管理负责人根据乙方完成的工程量,核算、填写“工程数量签认单”并签字;

  (2)甲方经营部收到工程数量签认单后组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场复核并交乙方负责人签认;

  (3)经营部根据“工程数量签认单”按照双方合同约定单价办理“中期计量结算单”,计算人和复核人分别在结算单相应位置签认;

  (4)工程部、材料部、机械部、财务部、办公室、人事部等相关部门负责人审核并会签,批注涉及工程质量、工程报验、材料调拨、设备使用、农民工工资等暂扣款意见;

  (5)总经济师复核、签字(如果所结算工程款和工程数量超出双方合同约定的工程价格、数量,必须在此做出详细说明);

  (6)项目经理审核、签署意见;

  (7)财务部确认。

  3、交工计量结算程序

  (1)交工计量结算,也是最终计量结算。必须以实际完成的并经监理及业主认可的工程数量为准,经营部门按现场管理人员签发的工程数量签认单结合中期计量结算数量和业主最终确认数量进行总量复核。

  (2)由项目总经济师组织工程技术人员、现场管理人员及乙方负责人现场验收工程实体并确认工程数量、质量缺陷及遗留工程,交乙方负责人签认;

  (3)经营部根据发复核后的“工程数量签认单”按照双方合同约定单价签发“交工计量结算单”,计算人和复核人分别在结算单相应位置签认;

  (4)工程部、材料部、机械部、财务部、办公室、人事部等相关部门负责人审核并会签;

  (5)总经济师复核、签字[如果所结算工程款和工程数量超出双方合同约定的工程价格、数量,必须在此做出详细说明];

  (6)项目经理审核、签署意见并与乙方签定《合同终止协议》;

  (7)财务部确认。

  (三)支付

  1、工程结算款支付周期视乙方施工相应工程业主计量支付款到位情况进行支付。

  2、中期支付因中期计量结算时未经监理工程师验收确认及业主计量支付,付款比例不得超过中期累计结算额度的80%(结算额度为扣留10%保证金后额度)。

  3、付款时应优先支付乙方应付农民工工资,监督乙方将农民工签字的工资发放表复印并张榜公布,五日内无举报者,乙方凭结算单和农民工工资发放表(留复印件)领取余下应支付工程款,并优先扣除甲方材料调拨款、设备租用款、其他代付款、违约金和当地拖欠的其他款项。

  4、交工计量结算后,支付结算额度内的剩余款项。

  5、按规定返还三项保证金。

  第十三条:违约责任

  1、乙方不得将工程再次分包或转包,否则甲方有权终止协议并另行安排协作单位,对此给甲方造成的损失将通过扣付工程款或法律手段从乙方得到相应的赔偿。

  2、任何一方无正当理由不得单方终止合同,除承担由此给对方造成的经济损失外,还应向对方支付合同总价3%的违约金。

  3、双方应严格遵守本合同相关条款的规定,若有违反将按相关条款约定的违约责任处理。

  第十四条:合同考核及奖惩

  1、甲方将视业主要求结合工程需要不定期的召开生产调度会,通报合同履约情况,提出改进措施,协助乙方解决施工困难。

  2、甲方有权针对乙方履约情况按照合同约定对乙方提出处罚,有权提议并经协商确定额外专项奖惩措施。

  3、经对合同履约情况考核按相应约定条款进行奖惩并于当期工程结算时兑现。

  4、定期对乙方进行资信、合同履约等情况评价,评价合格的推荐办理中*股份内部市场准入证,不合格的严禁再次参与中*股份所属各单位工程协作。

  第十五条:其它事项

  1、本合同未尽事宜,双方协商解决,若协商不成,乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调,如协调不成,双方均可向工程所在地仲裁委员会提请仲裁(或法律诉讼),仲裁是终局的,双方应予服从。

  2、合同签订后,乙方须按本合同的规定,按期安排符合要求的人员、设备到场并经甲方确认后合同生效。

  3、本合同一式____份,甲方___份,乙方____份。本合同工程交工、办理交工计量结算后双方签订《合同终止协议》,除支付和工程质量缺陷责任条款外其余条款自行失效。当所有款项付清后,合同自然终止。

  发包人(名称并加盖公章):

  法人或法人委托人(签字):

  _____年____月____日

  承包人(名称并加盖公章):

  法人或法人委托人(签字):

  ______年_____月____日

工程施工合同4

  建设单位(甲方)施工单位(乙方)

  根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:

  一、工程名称:关岭县

  二、工程地点:关岭县

  三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)

  四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000。00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

  五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。

  六、工期要求:20xx年8月,20xx年xx月xx日。

  七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。

  八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

  九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。

  十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

  甲方代表人签字:乙方代表人签字:

  xx年xx月xx日

工程施工合同5

  甲方:

  乙方:

  身份证号码:

  甲方承建的`农田机械道路及河道工程,需使用挖掘机等机械作业,乙方就近有机械,经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议:

  1、工程地点:

  2、作业内容:根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。

  3、机械型号:60型挖掘机。

  4、计量方式:按实际工程进行计量,精确到分钟,计时时间以及机械进入甲方指定地点,并指令开始工作时,甲方指定专人计量时间(说明:无论夜间或加班使用机构计量方式不变)。

  5、计价方式:累计签发的时间,按累计时间乘以单价进行计算,不考虑作业次数,单价为_______/小时(合同期单价不再调整)。

  6、付款方式:经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。

  7、安全责任:乙方应加强安全检查及防范工作,凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全、驾乘人员安全对他人造成安全、开往或退出工地安全等)均由乙方负责(包括法律或经济责任)。

  8、驾乘人员食宿自理,机械设备自行保管。

  9、本协议一式二份,双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  年 月 日

工程施工合同6

  原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

  被告一:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。

  法定代表人:______________。

  案由:_________________建设工程合同纠纷

  诉讼请求:_________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);

  2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

  3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:_________________

  _____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的.金属钢结构工程。

  《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。

  原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

  为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

  ____________区人民法院

  具状人:_________________

  _____________年__________月__________日

工程施工合同7

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商,七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包,为了明确双方的责权利,保证工程按期保质保量竣工交付使用,现就有关事项协议如下:

  一、室外供电工程施工安装承包范围:根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等,自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程;

  1)安装每栋分支电缆线路,防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责,强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆;

  2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;

  3)预埋穿越水泥道路电缆管;

  二、工程决算执行标准:

  1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);

  2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;

  3、材料价格按施工当期的市场价执行;

  4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算;

  三、甲方责任

  1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件;

  2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。

  3、对乙方的安装工作进行监督和检查。

  四、乙方责任

  1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。

  2、乙方外购设备、材料须经甲方认可,优先使用甲方库存材料。

  3、紧密配合甲方其它室外工程施工,及时做好电气预埋工作。

  4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。

  5、接受甲方监督和检查,对未按设计要求安装的要及时整改。

  6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程,确保人员、材料、设备的安全,并对全过程的`安全负全责。

  7、工程未移交甲方前,乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。

  8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;

  五、违约责任

  1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。

  3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装,拒绝接受甲方检查和监督,由此造成的经济损失由乙方承担。

  六、工程造价及付款方式

  1、工程造价:

  工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价:522288.09元编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价:

  94364.62元编制时间20xx年12月12日。总预算造价为:616652.71元,经双方协商:双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写:伍拾万元整)。

  2、合同签订后,甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后,甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后,乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%,余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。

  七、合同工期以及工程质量保证的承诺

  1、开工时间:20xx年12月20日;

  2、竣工时间:20xx年03月30日;

  3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。

  八、其它约定

  1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件,与本合同等同有效。

  2、在承包期内,乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表,造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。

  3、在承包期内,乙方未做好施工安全工作,造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。

  4、质量保证期内出现质量问题,乙方承诺接到通知24小时内返修,否则,甲方可委托他人返修,返修费在5%质量保证金中支付。

  5、签订合同时,乙方应提供电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。

  6、本合同一式肆份,双方签字盖章生效;

  7、本合同解释权归甲方,其它未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:七二0安置房项目部(盖章)

  代表:

  电话:

  乙方:(盖章)

  代表:

  开户行:

  账号:

  电话:

  年月日:

工程施工合同8

  发包单位:湖南x有限公司(以下简称甲方)

  承包单位:湖南x有限公司(以下简称乙方)

  通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价,同意将娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行:

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  第二条工程承包范围及内容:

  地下室底板,地下室侧墙,转换层顶板。

  第三条承包方式

  包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式。

  第四条防水材料和工程单价

  1、所使用的防水材料为防水材料。

  2、地下室底板防水采用

  3、地下室侧墙防水采用每平方米

  4、地下室顶板防水采用每平方米

  本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用,不再读取其它任何费率。

  第五条工程计量

  按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算,其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证,刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米根据现场实际情况确定价格 元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)。

  第六条合同工期

  工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准。

  第七条付款方式

  本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约),于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户;

  本工程无预付款,按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款,乙方完成甲方前期指定的工作,待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%,±0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10%,留5%作为保质金,一年内退还5%保证金中的3%,其余2%两年内退还到乙方指定银行账号。

  第八条质量标准

  乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用。如发现使用假冒产品或偷工减料,甲方有效拒付工程款项,并且甲方有权索赔。

  乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准,必须严格按现行的国家、地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工,按国家GB5028—20x、

  GB5027---20x验收规范的要求验收,并接受甲方和质监部门的监督。达到设计厚度等质量要求,确保工程质量为一次性合格。

  质量达不到验收标准时,甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负责,乙方根据验收规范,应无条件整改到位,防水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理,直到不渗水为止,费用由乙方负责,返工整改不得影响整体工程进度。

  第九条甲方驻工地代表

  甲方委派为驻施工现场甲方代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知,以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效,并视其为甲方意见的有效表达。

  乙方委派为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权利,发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方可有效,并视其为乙方意见的有效表达。

  第十条双方责任与义务

  1、甲方责任:

  (1)应提前15天提出施工计划,督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可抗拒的因素、工期顺延。

  (3)配合乙方施工,协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点,其费用乙方负责。

  (4)协调与其他施工单位的矛盾。

  (5)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方整改返工。

  (6)工程验收后,对防水层成品,甲方应督促施工单位保护成品,谁破坏谁负责。

  防水工程完工后乙方必须提出收申请,经监理审核后报甲方,向质监部门申请,质监同意后,乙方三天内组织验收,验收合格后15天内就按合同付款,如不按期付款,四方应承担乙方的所有经济损失。

  2、乙方责任

  (1)按甲方的施工要求,作详细的施工方案,报甲方监理审核,听候甲方通知,及时组织防水材料进场,及时向甲方与监理提供产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料,由甲方现场负责人抽检合格后方可使用。

  (2)乙方应文明安全施工,施工中所有工伤事故乙方自理,甲方概不负责。

  (3)乙方必须组织有丰富经验的施工人员进场施工,对施工所有的设备必须符合安全生产要求。

  (4)配合工程的整体施工进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的.因素外,不得人为拖延。

  (5)应遵守施工现场的各项规章制度,不得有违规行为,否则接受甲方各规章制度制定的处罚。

  (6)应严格按防水工程标准规范竣工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。

  (7)在保修期内,由于乙方施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复,费用由乙方承担,若非正常情况(人为破坏,私自改动防水层、自然灾害等)下漏水乙方不予以承担责任。

  第十一条违约责任

  甲方在未经乙方同意,不得单方面对本工程项目进行再次转包,如发生此情况,属违约,乙方一经发现,由此造成直接经济损失均由甲方承担。

  工程质量达不到验收标准的部分,乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复,直到符合验收标准为止,其费用与工期造成的损失由乙方承担。

  工程延误或施工质量达不到规范要求,而乙方义无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方应赔偿由此造成直接经济损失。

  第十二条其他条款

  1、根据双方附属工程总承包合同,乙方有权进行分包、转包,甲方无权就此终止合同并索赔。

  2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等的法律效力。

  3、本合同执行中若有争议,先协商解决,如协商无效向人民法院诉讼解决。

  4、本合同的有效期,自签约日起至工程保修期满为合同有效期,逾期自然失效。

  5、乙方在与分包方履行合同的过程中,如因甲方原因无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经济纠纷时,甲方应与乙方共同处理相关事宜。

  6、本合同价款现金支付或转账支付,乙方指定付款帐号为:

  户名:湖南x有限公司

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

工程施工合同9

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  一、工程概况

  工程名称:留所迁建工程

  工程地点:鼔镇原知青场

  工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16。5米,总建筑面积平方米。

  结构形式:框架工程立项、规划批准文件号:高发改审函16号。

  资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决。

  二、工程承包范围

  承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:天。

  拟从______年____月____日开始施工,至______年____月____日竣工完成

  四、质量标准

  工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(GB50300—)合格以上。

  五、合同价款

  合同总价(大写):;(小写):元。

  项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  详见经确认的.工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  订立合同时间:______年____月____日

  订立合同地点:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同10

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:以预算所列单项为准,增加项甲乙双方在施工工程中商定。

  4、承包方式:包工包料

  5、工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。

  7、合同价款(人民币大写):

  第2条甲方工作

  1、开工前2天,甲方腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2、指派为甲方驻工地代表,联系方式负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  第3条乙方工作

  1、参加乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2、指派为乙方驻工地代表,联系方式负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第4条关于工期的约定

  1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。

  2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  第5条关于工程质量及验收的`约定

  1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

  3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日历天内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  6、如工程竣工后,甲方未验收而投入使用,则视为验收甲方验收合格。正式进入维保期。

  第6条关于工程价款及结算的约定

  1、双方商定本合同采用可调价格:

  可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。因本工程是拆除重新装饰工程,为节省造价存在很多不确定因素,工程量以现场实际发生的具体工程量为准,主要材料价格以工程预算书报价中材料价格为参考价格,人工费、辅助材料价格参照河北省造价信息。

  2、本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料14天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在7天内,结清尾款。

  第7条关于材料供应的约定

  1、本工程甲方负责采购供应的材料、1设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  2、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第8条有关安全生产和防火的约定

  1、甲方提供或由乙方设计的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规

  程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

  3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程1消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第9条奖励和违约责任

  1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  2、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  3、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  4、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第10条争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  第11条附则

  1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

  2、本合同一式两份,双方各执一份。

  3、本合同履行完成后自动终止。

  甲方(盖章):________________

  ________年________月________日

  乙方(盖章):________________

  ________年________月________日

工程施工合同11

  甲方:(以下简称“甲方”)

  乙方:(以下简称“乙方”)

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规,并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF—1999—0201),甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一致,订立如下合同(以下简称“本合同”):

  第一条工程概况

  1、工程名称:(以下简称“本工程”)。

  2、工程地点:

  3、工程内容:(具体工程数量表见附件一)。

  第二条工程价款

  1、本合同工程价款暂定为人民币×元(以下简称“暂定工程价款”)。

  2、本工程竣工验收合格后,最终工程价款以甲方认可的验工计价为准,甲方应当依据双方签认的具体工程数量按照国家邮电部颁布的《通信建设工程预算定额》计算验工计价(以下简称“最终工程价款”)。

  3、甲方应当于本合同签订后×日内向乙方支付暂定工程价款的30%,即人民币×元;在本工程竣工验收合格并完成移交工作后,甲方应当于本工程竣工验收合格后×日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款,已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。

  第三条工期

  1、开工日期:

  2、竣工日期:

  3、本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准,每延误一天,甲方有权直接扣除最终工程价款的×%。

  第四条工程质量

  1、乙方施工必须严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行,保证本工程质量达到甲方标准。

  2、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认,否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查,由此产生的全部费用由乙方承担,由此延误的工期不予顺延。

  3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况,由此产生的所有费用由乙方承担,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

  4、工程保修期为本工程竣工日期之日起×个月,在此期间出现质量问题均由乙方负责免费维修,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。

  第五条竣工验收

  1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少×日安排甲方对本工程进行竣工验收,同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。

  2、如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处,乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并安排、通过甲方的重新验收,乙方应当承担由此产生的所有费用;如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收,每延期一天,甲方有权直接扣除最终工程价款的×%。

  3、本工程竣工验收合格后,乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。

  第六条甲方权利与义务

  1、甲方负责提供本工程材料(具体材料清单见附件二)。

  2、甲方有权对施工进行监督,并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收,一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工,随工负责人有权责令乙方停工或返工,所发生的全部费用由乙方承担。

  3、甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。

  4、本合同规定的其他权利与义务。

  第七条乙方权利与义务

  1、乙方确认其具有承包建设本工程的所有相关资质。

  2、乙方应当于本工程开始施工前落实施工整备工作(包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备),并向甲方提交开工报告。

  3、乙方应当于本工程开始施工前查明施工现场的地下管线情况,并在施工期间负责保护施工现场现有地下管线(包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线),并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等,否则,给甲方或第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。

  4、乙方应当负责设计本工程图纸,并取得甲方对图纸的批准;乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方。

  5、未经甲方书面同意,乙方不得将本工程分包或委托给第三方。

  6、乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的安全,除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外,乙方应承担所有事故导致的赔偿责任和相关费用。

  7、乙方应当文明施工,保持施工场地整洁,在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。

  8、自甲方将本工程材料运送至施工现场或其他指定地点开始,乙方应当妥善保管本工程材料,并承担所有毁损、丢失、损耗等风险;在本工程竣工验收合格后,乙方应当将剩余材料退还给甲方。

  9、乙方应当根据甲方的要求为相关人员或设备办理保险,并支付保险费用。

  10、本合同规定的其他权利与义务。

  第八条违约责任

  1、任何一方违约,违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。

  2、如果乙方违约,并在甲方指定的合理期限内未予以改正,甲方有权解除本合同,本合同自甲方有关解除的.书面通知发出之日起第3日即告解除;本条不影响乙方

  根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。

  第九条不可抗力

  1、不可抗力事件指甲、乙双方不能预料、不可避免及不可克服的事件,包括但不限于战争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾害。

  2、不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,并尽可能迅速采取有效措施减少损失;乙方应当于不可抗力事件结束后3日内全面恢复施工,并根据甲方要求向其提交有关该不可抗力事件及其造成影响的详细报告。

  3、因不可抗力造成延误的工期应当顺延,因不可抗力造成的损失由甲、乙双方各自承担。

  第十条争议的解决

  1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。

  2、因本合同签订及履行而发生的争议,双方可协商解决;协商不成的,任何一方可向(甲方所在地)法院提起诉讼。

  第十一条生效

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同正本一式6份,甲乙双方各执3份,各份具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  负责人:法定代表人:

  附件一工程数量表

  附件二甲方提供设备和材料清单

工程施工合同12

  发包人(简称甲方):_______________身份证号:_______________

  承包人(简称乙方):_______________身份证号:_______________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,结合本工程具体情况,双方就本工程劳务分包施工事项协商一致,订立本合同,双方严肃履行。

  一、工程概括及内容

  1、工程名称:_______________

  2、工程地点:_______________

  3、工程内容:

  ①8号楼A-H底框室内地坪混凝土浇筑,要求收光。

  ②9号楼一层地坪混凝土浇筑。包括第一道浇筑10CM垫层混凝土;做防水后第二道浇筑豆石混凝土(不要求收光)。

  ③10号楼A-N底框室内地坪混凝土浇筑,要求收光。

  ④8号楼A-D和8号楼G-H楼顶空坝(不含阳台)施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

  ⑤9号楼楼顶空坝(不含阳台)施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

  ⑥10号楼A-G楼顶空坝(不含阳台)施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

  ⑦8号楼A-H二楼空坝(不含阳台)平台施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)。

  ⑧10号楼A-N二楼空坝(不含阳台)平台施工。包括第一道楼面砂灰找平;第二道做防水保温后的砂灰找平;第三道浇筑豆石混凝土(要求收光)

  ⑨8号楼A-H、9号楼、10号楼A-N一层室内泥土平整和打夯。

  4、承包性质:包质量、包工期、包安全文明施工。

  5、质量标准:合格(按图纸设计要求及有关规范、规定达到合格标准,以甲方下发的技术交底要求及进场时所作的样板间质量为准)。

  6、合同工期:自_______________年_______________月_______________日开始至_______________年_______________月_______________日结束。

  二、承包单价:

  ①地坪浇筑承包单价为_______________元/㎡,大写_______________元/㎡。8、9、10号楼楼顶和8号楼二层多道工序的施工,收方面积只算一次,不重复计算,施工单价均按照一层地坪浇筑单价结算。

  ②8、9、10号楼一层室内平整打夯承包单价为_______________元/m2,,大写_______________元/m2,结算面积按实际平整面积结算。

  三、乙方附加义务

  根据工期进度安排,甲方可以安排乙方工作人员做零杂活,乙方必须服从。每天工资结算单价按_______________元/人,大写_______________元/人。

  四、质量要求:

  1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的优良等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工费用由乙方承担并对乙方罚款_______________元/次。

  2、乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可要求甲方质检员进行验收。

  3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的.,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款_______________元。凡当月发生上述现象两次以上(含两次)者,每次罚款_______________元,必要时,甲方有权勒令乙方无条件退场。

  4、项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所分项工程合格率达到99.9%以上。

  五、付款方式:

  乙方完成全部工程量,甲方付给乙方总工程款的_______________%,剩余工程款随甲方将房屋交与开发商后,一次性付清。

  六、甲方责任:

  1、为乙方提供所需要的搅拌机,龙门架和施工材料。

  2、负责技术交底。

  3、及时检查验收,发现质量缺陷及时通知乙方进行整改。

  4、按合同约定及时支付劳务费。

  七、乙方责任:

  1、乙方进场工人必须身体好健康无疾病,乙方心必须时刻做好安全教肓工作,同时做好安全生产文明施工。

  2、每个工人必须戴好安全帽、安全带,固定好安全绳。如不按规范施工,造成的所有安全事事故及发生的一切费用全部由乙方负责。

  3、乙方应根据甲方的工期,质量及安全文明施工的总体要求报出施工计划。按合同约定的时间完成施工任务。如有不可抗拒的因素,工期顺延。

  4、乙方必须将过程中所产生的建渣清理干净。

  5、乙方应严把质量关,一次性验收合格。

  6、严格按照设计要求和施工规范进行施工。认真做到工完场清,如有材料浪费,应承担业主的罚款和材料损失费。

  7、乙方在维修期内应及时维修不合格部位,如乙方不能及时维修,甲方有权另安排人员维修,所发生的费用从乙方维修金中扣除。

  8、未尽事宜,双方协商后可签订补充协议,补充协议的内容与本合同具有同等法律效力,本合同发生纠纷时当事人双方应立即协商处理,协商不成时可申请仲裁或直接向当地人民法院起诉。

  八、违约责任

  甲方为了本工程的进度,应积极向乙方提供施工所用的原材料,由于乙方原因造成工期延误,乙方向甲方支付合同总价款 %的违约金。

  九、其他

  1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  2、本合同经双方签字或盖章后生效。工程款付清后,本合同自动失效。

  甲方:_______________乙方:_______________

  电话:_______________电话:_______________

  日期:_______________日期:_______________

工程施工合同13

  甲方:(以下简称:甲方)身份证号码:

  乙方:(以下简称:乙方)身份证号码:

  甲、乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  乙方接受甲方委托,负责就达万高速WD11合同段桥梁等工程(以下简称:达万高速项目),引荐甲方和达万高速项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程的施工合同。如合同未能签订乙方不得向甲方索取任何费用。

  二、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括:合同条件、工程量清单总价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。

  4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的'慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%/天向乙方承担违约金。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间费用为:250万元(大写:贰佰伍拾万元整)

  2、付款方式:

  3、甲方必须以现金的方式支付。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至____年__月__日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程施工合同14

  发包方:

  合同编号:

  承包方:

  签订时间:

  经双方协商一致,达成如下施工合同条款。

  一、工程名称:

  工程内容:

  工程价款:

  二、质量标准和验收:

  按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定,以双方约定为准。

  三、承包方对质量负责的条件和期限:

  正常使用情况下的损坏由承包方负责,出现质量问题由承包方免费负责修理,质保期限为______月,承包方在接到发包方通知后24小时内上门服务。承包方未按时上门的,发包方可另行委托第三方维修,费用从承包方预留的.质保金中扣除。

  四、工程施工期限:

  从______年______月______日起______天(日历日)完工,若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整。

  五、工程施工承包方式:

  此工程必须按合同附件图纸规定施工,承包方提供材料的,材料进场需经发包方确认后方可进行施工。

  六、工程款支付时间:

  余款作为质保金一年后支付。

  七、工期提前和延误责任:

  承包方必须根据本合同工期完成,如延期,每延迟一天按合同总金额的______%承担违约责任。如下雨、停水、停电等客观原因,根据实际情况顺延。

  八、合同争议的解决方式:

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。

  九、本合同自双方签字盖章之日起生效,本工程合同共______份。

  十、其他约定事项:

  1、在工程施工中,如承包方发生安全事故,均由承包方负责,同时承担对发包方造成的所有损失。

  2、包方必须严格按约定内容施工,不得分包和转包。

  甲方:

  乙方:

  单位地址:___省___市___街道___路______号______单位地址:

  授权代表:

  授权代表:

  传真:

  传真:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期:

工程施工合同15

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为了学生有一个良好的.学习环境,经学校校委会会议决定,把学校,功能室进行维修。具体项目是:里外墙粉刷,室内外地面硬化,安装铝合金窗户。甲乙双方在平等、公开的原则上通过商议,达成以下学校功能室维修合同,具体内容如下:

  一、工程采取包工包料的形式承包给乙方,甲方负责提供工程所需的电,水,其余所需材料全部由乙方负责。

  二、工程要求

  1、乙方必须严格按照甲方的要求采购材料做到保证质量,不得偷 工减料,不得弄虚作假等行为。对墙体里外粉刷,原墙皮要铲掉。地面硬化确保质量。

  2、付款方式:乙方施工竣工后,经甲方报请市教育局验收合格,方能全部付清上述维修经费。具体粉墙每平方18元,510平方米,计9180元地面硬化每平方40元,120平方米计4800元,铝合金窗户12个,2640元。

  3、合计工程价款16620元。

  4、安全方面:乙方在施工期间,各自注意人身安全,否则一旦 发生安全事故,甲方不负任何责任

  三、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。自签字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【工程施工合同】相关文章:

工程施工合同08-17

工程施工合同04-25

工程施工合同09-02

道路工程施工合同08-23

建设工程施工合同08-20

桩基工程施工合同03-09

小型工程施工合同03-07

装饰工程施工合同02-20

爆破工程施工合同02-22

建设工程施工的合同02-14