建筑施工合同

时间：2023-03-09 13:20:18 施工合同我要投稿

建筑施工合同【荐】

　　在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的建筑施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑施工合同【荐】

建筑施工合同1

　　发包方（甲方）：________

　　承包方（乙方）：________

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：东明县文庙大成殿修缮工程

　　工程地点：东明县城（原镇一中学校院内）

　　工程承包范围：

　　1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面；给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。

　　2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘（达到墨线小点金的效果、但不贴金）、更换损坏的木质构件。

　　3、文庙散水增加阶条石与陡板；

　　4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺；

　　5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等；以上所用材料参照工程预算书。

　　承包方式：包工包料

　　二、合同价款（固定价格）

　　金额（人民币大写）：柒拾柒万元整；￥770000、00元；

　　三、工期：

　　合同工期：60日历天

　　开工日期：20xx年7月5日

　　竣工日期：20xx年9月5日

　　按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五（5‰），但总数不超过合同价款的百分之五（5%）罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。

　　四、工程质量标准

　　本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。

　　五、安全生产

　　乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的'一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。

　　六、工程款支付：

　　合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款；工程大部分项目完成后支付合同价款的40%；工程全部完成后再支付合同价款的35%；本工程质保金为5%。

　　七、质保期：三年

　　保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金（即本工程5%的质保金）。

　　八、合同的生效

　　合同订立时间：20xx年7月4日

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　九、附则、

　　1、本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：________乙方、（盖章）：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　或委托代理人（签字）：________或委托代理人（签字）：________

　　________年________月________日

建筑施工合同2

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特定合同如下:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。

　　2、工程地址：千佛崖一组矛地弯。

　　3、工程内容：模板工程按展开面积18元/㎡(包括模板的制作、支拆、铁钉、铁丝等辅材，模板的清理、堆放、场地运输等)计算。

　　4、付款方式：

　　①不预付金额;

　　②中途不可借支;

　　③月底按完成工程量付总造价的80%;

　　④工程竣工，经验收合格后按实际完成工程量计算的总金额，减去借支和已付工程款、保修金后，30日内付清余款。

　　二、工程质量：

　　合格。

　　三、工程保修金：

　　甲方按总造价的3%计算，扣除乙方所承担工程的质量保修金，等甲方竣工交付给业主后30日内通还给乙方。

　　四、甲方按合同约定给乙方组织好资金的支付，施工的各种技术指标工作。

　　五、乙方必须严格按甲方和业主方提供的施工图纸，变更通知单进行施工。

　　六、合同签订后，乙方应立即组织各种施工人员、各种机具、建筑辅材进入施工场地。

　　七、乙方必须严格按建筑质量、安全管理条例、各种规章制度进行管理和文明施工，并严格按照安全生产纪律、操作规程制度进行管理和施工，严禁酒后上班等，如有违反发生的一切伤亡事故的一切经济责任和民事法律责任一律由乙方自行负责。

　　八、乙方在施工过程中，如不按施工图、变更通知、现行规范规定施工，所造成的`返工一切经济损失和工程延误时间一律由乙方负责。

　　九、乙方如有偷卖、损坏甲方建筑材料、机具、住宿住处的设施等的经济损失按现有价格的两倍惩罚。

　　十、乙方在施工现场施工时，坚持文明施工，以人为本，密切同甲方和业主配合，并和当地领导、父老乡亲搞好团结，服从领导管理，使施工能够顺利进行。

　　十一、乙方负责斗车的维修、管理，用后如数交还给甲方。

　　十二、单方违约：按总造价的50%进行罚款。

　　十三、本合同甲乙双方各执一份，从签字盖章起生效，并具有同等法律效力，待工程余款付清后自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑施工合同3

　　业主（以下称甲方）：

　　承建方（以下称乙方）：

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：房屋建筑工程（以下称本合同工程）

　　工程地点：

　　工程结构：

　　建筑面积：

　　二、工程承包形式包工不包料。

　　三、工程承包范围

　　承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括：

　　1、甲方将房屋建筑工程承包给乙方（含平整、基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模、拆模、浇筑、做地平、安装落水管道、内墙粉刷、外墙立面、屋面和卫生间防水、门前台阶、化粪池、水电施工敷设、内外装修等）。

　　2、未提及部分甲乙双方协商解决。

　　四、工程期限

　　1、本合同乙方进场时间为年月日，整个工程在年月日之前完成，合同工期共个月。

　　2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。

　　3、乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。

　　4、乙方必须按甲方要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报甲方审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。

　　5、甲方保留对工程暂时停工的权利，乙方不应拒绝。

　　五、工程质量

　　1、工程质量标准：国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。

　　2、乙方按图纸施工，如出现质量不合格，由乙方按照市场价格赔偿甲方。

　　3、无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于甲方的原因引起，而此类质量问题乙方必须及时通知甲方。

　　4、无论工程材料是由否有甲方供应，均不解除乙方所负的工程全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。因质量不合格造成的一切经济损失由乙方负责。

　　六、工程价款

　　1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他全部费用。本工程造价元/㎡，结算以实际施工面积为准。

　　2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任，以及为工程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有

　　关事项和物品（不含用于本工程的材料费）。

　　3、合同价包括了合同规定的劳务、施工机械工具、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。

　　4、在合同履行过程中，甲方提出的任何建议、方案、要求，不管乙方是否采纳，乙方不得提出任何追加费用的要求。除非因甲方要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外，其余一切情况合同费用均不作任何调整。

　　5、除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，乙方不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。

　　6、乙方采用的任何施工方案和技术措施均应得到甲方的批准和认可。如乙方的施工方案和技术措施未得到甲方批准，由此引起的费用、后果均由乙方负责。

　　七、工程付款方式

　　1、合同签订时预付元。

　　2、施工到±0。00米，验收合格后，付元。

　　3、施工到一层板浇灌结束，验收合格后，付元。

　　4、施工到二层板浇灌结束，验收合格后，付元。

　　5、施工到三层板浇灌结束，验收合格后，付元。

　　6、工程竣工验收后，付元。工程完工后暂扣总合同款的5%为质量保证金，期满付清。

　　八、安全、文明施工

　　1、施工中乙方应安全、文明施工，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、乙方应对工地施工的所有人员进行安全教育，对每一项工序进行安全技术交底，对施工人员进行人身保险投保，发放安全防护用品等，配备专职安全员。

　　3、因乙方原因发生的一切不安全责任事故，包括对工地周围过路行人车辆的可能发生的伤害事故，全部由乙方承担一切损失，甲方概不负责。

　　九、质量保修

　　1、根据《房屋建筑工程质量保修办法》明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同约定本工程在正常使用条件下，地基基础工程和主体结构工程保修期限30年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年；保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、未明事项，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的.规定进行。

　　十、甲方责任

　　1、提供图纸，保证供应施工所需材料。

　　2、按时支付工程进度款。

　　3、解决图纸不明地方。

　　十一、乙方责任

　　1、乙方所需机械、工具、模板及铁丝、钉子等低价易耗品由乙方自己提供，生活自理。

　　2、严格按照设计图纸和国家相关规范标准要求进行施工，如图纸不明白的地方提前提出，确保工程按质按时完成。

　　3、每道工序完成后及时通知甲方进行验收，验收合格后进行下道工序。十二、延期及违约责任

　　1、由于乙方的原因造成工程延期的，乙方必须向甲方支付误期赔偿费，甲方可从应向或即将向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支

　　付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

　　2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5％计算，由乙方向甲方支付。

　　3、甲方按照合同约定及甲方的工作内容进行付款和供应材料，若违约，除乙方不负违约责任外，甲方应向乙方付违约金5000元。

　　十三、材料、设备的采购、供应和保管

　　1、甲方负责本合同所有材料、设备的采购和供应，乙方有义务为甲方的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。

　　2、乙方除在施工组织设计中给出甲方采购的材料、设备供货计划外，还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。

　　3、施工过程中，乙方要节约用料，必须按照图纸及规范严格下料，如出现验收不合格导致的返工，所需材料及工费由乙方负责。乙方要做到工完料尽场地清，如出现余料各品种超过200kg，由乙方自负损失。

　　4、工地交货的材料、设备由乙方负责保管。甲方无论何时均不对乙方的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。

　　十四、其他事项

　　1、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。

　　2、双方自愿共同遵守本合同，各自履行合同责任，如一方违约，应支付给对方10000。00元的违约金。

　　3、甲方支付给乙方的合同款，乙方必须尽快支付给工人，不得挪用，如造成人工工资问题，甲方一概不负责任，后果由乙方自负。

　　4、未尽事宜，双方共同协商解决。

　　十五、合同生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执正本一份。双方签字后生效。合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　甲方：乙方：

　　身份证号码：身份证号码：

　　住所：住所：

　　电话：电话：

建筑施工合同4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

　　一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

　　1、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

　　2、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

　　3、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

　　4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

　　二、施工期限

　　工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。

　　三、甲方前期拨款

　　甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

　　四、双方权利

　　（一）甲方：

　　1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

　　2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

　　3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工。

　　（二）乙方：

　　1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

　　2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

　　3、施工期间负责施工队伍的'管理，保证施工安全，无责任事故。

　　4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

　　甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

建筑施工合同5

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方需建占地面积㎡。乙方负责泥工、木工、小工、模板、机械、脚手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造价元，计总价元，现经甲乙双方协商达成合同如下：

　　第一条：范围、原则

　　1、甲方将按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必须提前向甲方告知。

　　2、乙方必须按图纸施工，如有变动必须通知甲方协商，在施工过程中发现质量不合格，产生返工的一切工料费用由乙方负责。

　　3、从放样落基日起乙方应在月内全部完工。

　　第二条：付款方式、结算方法

　　1、基础完工付款元;

　　2、第一层结顶付款元;

　　3、第二层结顶付款元;

　　4、第三层结顶付款元;

　　5、结顶付款元;

　　6、内墙粉刷完工付款元;

　　7、外墙粉刷完工付款元;

　　8、经甲方验收合格后没有质量问题，留质保金元，质保金月内付清。

　　第三条：施工安全及管理

　　乙方在施工期内要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济责任。在施工期内水泥配比、拦料乙方负责交代手下做到拦料、水泥配比完好。

　　第四条：其他未尽事宜，经甲乙双方商议解决。

　　第五条：此合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。双方共同守信，双方签字或盖章后生效。

　　甲方(户主)：乙方(承包人)：

　　(盖章) (盖章)

　　年月日

建筑施工合同6

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　施工协议书武阳xx丽园小区四角亭景观工程190000.00元（十九万元整）

　　发包方（以下简称甲方）：_________承德XX公司

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　经甲、乙双方协商一致，本着双方平等、自愿原则就甲方委托乙方建造武阳xx丽园小区景观xx工程，签订以下协议：_________

　　一、xx工程内容：_________

　　平米等xx工程（详见施工图纸）。

　　以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　二、xx工期：_________

　　1、xx开工日期：_________本项目工程工期从年月日起至________年________月________日止，共_______个日历天。开工日期以开始正式施工开始算起。

　　2、xx施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、xx因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　4、xx发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　三、xx工程合同价款：_________

　　经协商本合同总承包价款为人民币_190000.00元（十九万元整），若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实际发生结算。

　　四、xx承建方式

　　1、乙方对建筑工程包工、包料、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方对乙方所进场材料进行确认核准制。乙方对其提供所承

　　建工程的饰面样板材料，必须经双方共同确认方可进行施工。

　　3、xx施工期间甲方负责乙方施工现场内发生的水电费用。

　　五、xx工程付款办法双方约定按以下方式支付工程款：_________

　　1、本工程无预付款。

　　2、合同生效后，发包人按时直接向承包人支付工程款：_________支付次数分三次支付。

　　1、四角亭a亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给

　　该项工程款合同金额60％。四角亭b亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。四角亭c亭完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。廊架c完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。防腐木地板完工后，经业主、甲、乙三方验收合格，付给该项工程款合同金额60％。

　　2、工程全部完工后，付单项工程总费用（工程总价）的20%。

　　3、工程全部完工后三个月内，付工程总费用（总价，包括业主

　　认可的签证、变更）10%。

　　4、扣留工程总费用（含业主认可的签证、变更费用）10%为质

　　保金，工程全部完工并已验收合格为时间节点计算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款项含税金（即税金由甲方代扣，扣除税率为

　　3.41％）。

　　六、xx工程质量要求：_________

　　1、xx乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求

　　及有关古建筑施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、xx施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证（采用视频资料）。

　　七、xx工程竣工验收结算：_________

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告申请，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算。

　　八、xx延期违约责任：_________

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，

　　则每延误一天计罚人民币500元；若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　九、xx质保内容

　　质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。

　　十、质保期限

　　以工程竣工验收合格之日起计算工程质保期，质保期为十二个月。质保期从竣工验收之日开始计算，xx期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　十一、双方在施工中的几项规定：_________

　　1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工，所有修改调整的.费用由甲方负责。

　　2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安

　　全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。

　　3、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。

　　4、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建

　　的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。

　　十二、合同生效与终止：_________

　　本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程期满，甲

　　方将款项结清后合同即告终止。

　　十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，xx补签有关协议与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：_________

　　1、工程图纸2、工程预算书

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同7

　　甲方(户主)：

　　住址：

　　乙方(承包人)：

　　住址：

　　甲方私人居住楼委托给乙方承包施工，经双方友好协商达成如下协议。

　　一、承包方式：

　　包工不包料。

　　二、承包价：

　　按每平方米元计算，本承包价格包括工人的`务餐费、香烟费。

　　三、付款方法：

　　工程开工甲方预付元，结构结束(屋面盖好)预付元，余款年春节前结清。

　　四、工期：

　　开工日期为农历____月____日(____月____日)开工，施工日历天天即________年____月____日竣工。

　　五、质量：

　　乙方施工中应注重质量，施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改，如坚持不整改甲方有权拒付工程款。

　　六、安全管理：

　　施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全，如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。

　　七、双方责任和义务：

　　甲方：

　　①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。

　　乙方：

　　①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供，否则甲方不负有责任。

　　③承包范围：按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。

　　八、本合同一式叁份，双方签字后生效，工程款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建筑施工合同8

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：_____年____月___日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；

　　竣工日期：_____年____月___日；

　　合同工期总日历天数：______天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

　　五、合同价款

　　金额（大写）：________；预算价约计_______万元。

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、图纸；

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、违约、索赔和争议

　　1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

　　2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、工程结算

　　1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的'合同价调整内容，进行工程竣工结算。

　　2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：

　　竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。

　　3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；：____________元（人民币）。

　　十、合同生效合同订立时间：__________年______月______日

　　1、合同订立地点：________________________。

　　2、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　发包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

　　承包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

建筑施工合同9

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　甲方有位于_________花园_________号地_________栋_________单元_________，二室一厅经济适用房一套，面积大约________，经双方协商，甲方将该房的装修工程交予乙方进行施工。本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成以下一协议：

　　一、水电线路安装及材料一：电线用鸽牌电线，安装方式为暗装。主线有BVR4 m m，插座线用BV2。5，灯线用BV1。5，得亿线管，水管用金牛20水管暗装，开关插座用飞雕普通型。

　　二、客厅地砖铺贴。客厅用800X800玻化砖（每张价格在50元以内），黑玻化角线，卧室用600X600玻化砖（每张价格在20元以内），阳台地砖300X300（每张在5元以内），厨房墙砖300X450（每张在5元以内），地砖300X300（每张在4元以内），厕所墙砖300X450（每张在5元以内），厕所地砖300X300（每张在4元以内）阳台护墙砖300X450（每张在5元以内），阳台护墙1。2高，餐厅护墙砖300X450（每张在5元以内），餐厅护墙腰线（每张在7元以内），如厨房、厕所贴腰线由业主自购，卧室窗子外移，窗台石材用人造彩玉或人造白玉，灶台台面用进口黑金沙，门口石用黑金沙，厨房、厕所铝扣板吊顶（每平米在80元以内），厨房吊柜柜体用生态板制作（每张在165元以内），吊柜门地柜门用金钢门，厨房吊滑门（每平米在350元以内），厕所用钛合金外包门（每扇在500元以内），卧室套装门（每扇在750元以内），客厅石膏板吊顶，阳台石膏吊板或沙木板吊顶，简易电视墙，主卧次卧大柜各一个，次卧简易电脑桌一个，餐厅酒柜一个，电视柜一个（电视柜石材台面由业主自购），鞋柜一个（长1。2米，高2。4米），过道吊柜一个，阳台杂物柜一个、阳台吊柜一个，所有柜体用生态板制作（每张在165元以内），大柜滑门每平米在180元以内，其于柜门用烤漆门，墙面做液体墙纸。墙面底漆立邦时时丽，面漆净味5合1。

　　三、灯具、洁具、墙纸、玻璃镜片、洗手盆、灶具、热水器、油烟机等由业主自购。

　　四、一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。

　　以上装修内容意价为48000元整（大写：肆万捌仟元整）。进场甲方付20000元（大写：贰万元整），地砖铺贴完甲方付15000元（大写：壹万伍仟元整），木工做完付10000元整（大写：壹万元整），完工经甲方验收合格后三天内甲方支付乙方工程款3000元整（大写：叁仟元整）。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

建筑施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神，双方在平等、友好、互惠互利的原则下，为确保工程顺利进行，保障双方责任、权利和义务，经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。

　　一、承包形式：包工不包料

　　二、结构形式：地下室现浇屋顶，一层底商，二层以上砖混。

　　三、建筑面积：按建筑物外围计算。

　　四、承包范围：按图纸上的要求及甲方技术交底。

　　五、工程工资：地下室及一楼底商元/平方米，二层以上元/平方米。

　　六、付款方式：每上一层板付总价%，每粉刷一层付元，工程施工结束后，双方进行实际测量，然后按实际所作的'面积乘以造价为工程总造价，按工程总价2%留保质金，一年后若无质量问题，保质金一次性付给乙方。

　　七、质量要求：乙方严格按照施工规范进行施工，符合建筑标准，节约原材料，如乙方工程质量不合格或因乙方原因给甲方造成原材料、破坏及浪费，应承担责任。

　　八、工期要求：自开工之日起完工

　　九、甲、乙双方责任和义务。

　　1、甲方提供图纸一份及技术交底，及时保证水电路三通，保证建筑材料按时到位为乙方做好准备(建筑材料不能噪施工现场50米以外)，甲方负责工人住宿、就餐、场地的安排。

　　2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具，包括铁钉、铁丝。

　　3、确保施工人员安全、设备小问题均由乙方全部负责，甲方不负任何责任。

　　十、其它事项：

　　1、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时，由甲方按每人每天100元计算工资。

　　2、合同未尽事宜，补充规定应于本合同具有同等法律效力。

　　3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖，保证粉刷质量。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同11

　　一、建筑施工合同中管理费

　　（一）管理费全额返还给实际施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10号案件中，最高人民检察院提起抗诉，理由为：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”《建筑法》第六十七条第一款规定：“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。” 收缴或者没收非法转包、违法分包的非法所得，充分体现了法律对非法转包、违法分包行为的否定性评价，立法目的在于规范建筑业市场，保证建筑工程质量，进而保证人民群众生命、财产安全。具体到本案，十六化建公司依据无效的《设备租赁合同书》取得的105万元管理费，系违法分包所得，是典型的非法所得，无论是判归十六化建公司还是返还胡某，都没有法律依据，应当予以收缴。

　　最高人民法院审理认为：根据《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”上述司法解释通过对“非法转包”等无效行为取得的“非法所得”规定“可以”进行收缴，目的在于平衡当事人之间的利益关系，及时制裁违法行为，进一步规范建筑市场，保证建筑工程质量，进而保证人民生命、财产安全。对建设工程施工合同中的民事违法行为是否惩罚应根据案件实际情况及当事人违法情节而定，不能因为适用惩罚措施而导致当事人利益严重失衡。最高人民法院根据本案实际情况，判决十六化建公司全额返还已收取的管理费。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，依据《解释》第四条对定，将非法转包人已经取得的管理费，认定为“非法所得”。但是对该“非法所得”最高人民法院没有采取收缴的方式，而是根据案件实际情况，以公平公正原则为基础，以平衡各方利益为标准，做出了符合“个案平衡精神”的合理判决。

　　（二）法院酌定管理费支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277号案件中，最高人民法院审理认为：本案中所涉及《工程施工合同》因属非法转包而无效，合同自成立时起不具有法律约束力，因此该合同中约定腾达公司转包后可向实际施工人姚汉昭、姚汉林收取施工管理费的条款亦无效，故腾达公司根据合同中约定请求姚汉昭、姚汉林支付管理费用，不予支持。腾达公司在施工过程中派出了工作人员参与管理和协调，原审判决酌情确定姚汉昭、姚汉林向腾达公司支付施工管理费55．6241万元，并无不当。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635号案件中，最高人民法院审理认为：原审判决鉴于教育公司对工程进行了施工管理和组织工作，依照公平原则，酌定以工程款8236363.09元为基数，参照教育公司发包小额工程按照造价2%收取管理费的实际情况，按照工程价款1.5%的比例确定管理费公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据无效合同的处理原则，认定合同中的管理费条款亦无效。但是上述案件中，违法分包人或非法转包人实际上进行了施工管理和组织工作，依据民法中的公平原则，酌定实际施工人管理费支付比例。最高人民法院并未将管理费视为工程价款的一部分，从而参照合同约定确定管理费数额，而是将管理费确定为违法分包人或非法转包人实际进行的管理和组织工作的劳务费用，从而酌定实际施工人管理费数额。

　　（三）根据过错原则确定管理费数额

　　最高人民法院（20xx）民申字第861号案件中，最高人民法院审理认为：20xx年12月30日《工程施工承包协议》约定：乙方（余松坚、黄泽喜）按工程实际结算总价的22%扣缴甲方（中太公司）的工程管理费、税金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包协议》性质为转包合同，应认定为无效，中太公司与余松坚、黄泽喜对合同无效均有过错。此笔管理费、税金的法律性质主要是转包诉争工程渔利费用，属违法所得，不宜认定为合同无效后应当据实结算的工程款；尽管此约定是当事人真实意思表示，但合同被认定为无效后，如何分配此笔费用属审判权即自由裁量权调整范畴；一、二审判决根据案件实际情况决定各半分配并无不当。中太公司再审主张按照无效合同约定收取此款，法律依据不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在确认建设工程合同无效后，根据我国《合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”上述案件中，非法转包人和实际施工人对涉案承包协议的无效均有过错，最高人民法院根据过错责任原则，依据法院自由裁量权确定管理费数额。

　　（四）根据合同履行情况结算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078号案件，最高人民法院审理认为：对管理费，从二审查明的案件事实来看，双方在有关会议纪要中明确路航公司按工程造价的5.5%比例向谢剑标收取。对此，实系路航公司为履行合同所产生的必需的开支，属于工程价款的一部分，即使合同无效，双方亦应根据合同情况按实进行结算。因此，二审判决认定谢剑标应按工程造价的5.5%比例向路航公司支付管理费，并无不当。

　　上述案件中，最高人民法院在认定建设工程合同无效后，认定涉案管理费属于工程价款的一部分。《解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”上述案件中，涉案合同虽然无效，但是路航公司实际履行了管理义务，该管理义务对应工程款中的一部分。涉案工程竣工验收合格，双方参照合同结算工程价款时，亦应当参照合同约定按实结算管理费。

　　（五）尚未支付的管理费无需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522号案件中，最高人民法院审理认为：《解释》第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。”根据上述规定，人民法院收缴当事人非法所得的前提条件为当事人已经实际取得。本案中，因当事人未实际取得分包合同中约定的10%管理费，且华隆公司未能提交对此项工程进行过管理并支付相应管理费的证据，二审法院对此处理并无不当。

　　二、建筑施工合同的.法律含义

　　建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。

　　三、管理费用的法律意思是什么

　　管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的，或者应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、管理人员工资及福利费等。

　　管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。

　　企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

建筑施工合同12

　　发包人：______

　　承包人：______

　　时间：________年_________月__________________日

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：________________________ (简称发包人)

　　承包人(全称)：______ (简称承包人)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：__________________________________________二期项目

　　工程地点：______大武86号

　　工程内容：______厂房及仓库

　　工程立项批准文号：______临发改证[215]49号

　　资金来源：______自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：______施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

　　三、合同工期

　　开工日期：______计划________年2月1日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准)

　　竣工日期：______开工令日期加本合同总日历天数，计划________年2月1日-________年5月1日

　　合同工期总日历天数：______天

　　四、质量标准

　　工程质量标准：______合格(其中主体为优质结构)

　　五、合同价款

　　金额(大写)：______预算价约计_________万元

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1.本合同协议书;

　　2.本合同专用条款;

　　3.本合同特殊条款;

　　4.标准、规范及有关技术文件;

　　5.图纸;

　　6.确定基准价款和材料供应数量的.工程预算书;

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《________条款》中的分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见"附件1"。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：_________________年_________月__________________日

　　合同订立地点：______

　　本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　发包人：__________________________________________新材料科技有限公司

　　承包人：______

　　住所：_____

　　住所：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人：______

　　电话：______

　　传真：______

　　开户银行：______

　　账号：______

建筑施工合同13

　　发包方（甲方）：___________

　　承包方（乙方）：___________

　　经过乙方详尽踏勘现场，根据国家相关法律法规并结合本项目的实际情况，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、职责和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量完成工程任务，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，经双方友好协商，签定此施工合同，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：___________

　　2、工程地点：___________

　　二、工程承包范围：

　　承包工程范围：土方开挖、桩基工程、基坑支护、降水工程、入户门、墙地砖、石材等。

　　三、合同工期：

　　双方商定，该工程合同工期为240个日历天，从甲方通知之日起算。

　　四、合同计价及付款方式

　　1、双方商定，采用总价包干合价￥12800000.00元（大写：壹仟贰佰捌拾万元整）含各项措施费、管理费等。

　　2、上述包干总价包括承包方所有人工费、材料费、机械费、管理费等一切费用，不再作任何人工、材料调差。

　　3、付款方式：

　　①乙方进场后三天内甲方在___年3月15日前向乙方预付工程款人民币￥2160000.00元（贰佰壹拾陆万元整）；

　　②在乙方正常施工一个月后，甲方在__年5月10日前再支付给乙方人民币￥1680000.00元（壹佰陆拾捌万元整）；

　　③在乙方安全正常施工40天后，其所建工程经甲方检验合格后，在__年6月1日前，再通过网上银行转账的方式支付给乙方人民币￥4680000.00元（肆佰陆拾捌万元整）；

　　④经甲乙双方协商，甲方需在__年7月1日前，在支付给乙方工程款人民币￥3640000.00元（叁佰陆拾肆万元整）；

　　⑤四次共计付款人民币￥12160000.00元（壹仟贰佰壹拾陆万元整）；

　　乙方每15日报1次工程量由甲方审核，工程量计价方式按照双方签订合同时约定的工程单价套用已完工程价款进行工程量计价。但对约定的工程量和工程单价不做调整，在已经约定的工程单项方面不做经济签证，甲方在收到乙方报表的5个工作日内完成审核，甲方审核完成乙方报表后3个工作日内按已完工程量进行工程款项拨付。

　　工程完工后，乙方提交全部竣工资料，申请甲方验收。余款5％作为工程质保金，在验收合格后的1年内无质量问题在__年3月15日前1次性无息支付。

　　五、工程质量及验收：

　　1、乙方承担该项工程必须严格按施工图纸施工，按现行国家规范操作，甲方按现行国家质量标准验收，工程验收质量标准为合格。

　　2、在进行施工及工程竣工验收过程中，如乙方施工质量不合格，则由乙方自行返工或修补，所发生的工料费全部由乙方自行负责，由此而造成的工期延误，乙方应承担违约责任。

　　3、在整个施工过程中，乙方应严格按甲方提供的施工图及设计说明技术要求施工，乙方无权更改设计文件。若发现施工图有误时，须经甲方技术核定后执行。

　　4、本工程执行正规报建工程的检查监督、验收程序。如发生1次未经甲方检查或验收而进行下道工序施工，处以5000元罚款。

　　六、合同价款调整：

　　1、合同价款调整原则必须以发生的设计变更和甲方工程部、技术部所签的技术核定单为经济签证依据。

　　2、定额中包括和未包括的特殊专项检测、试验项目，发生的相关费用均由乙方自行全部承担。

　　七、甲乙方工作

　　1、甲方工作：①负责提供设计图纸及相关技术交底；②负责提供水电接口，水电费不在合同总价内；③负责协调与物业公司的'衔接；④负责协调与装修公司的衔接；⑤负责提供原有建筑图纸。

　　2、乙方工作：①负责提供管理人员名单、相关人员资质证书（验原件收复印件）②具体负责与物业公司、装修公司衔接并承担相关费用；③负责编制总进度计划及月、周计划并报甲方；④负责协调处理扰民及民扰工作；⑤如有装修公司穿插作业，牵头负责现场安全文明工作；⑥为了保证工程进度完成，在合理条件下有义务配合装修公司穿插工作；⑦如有损坏别墅区内道路、景观、设施等应积极与物业公司联系、沟通、协调，由乙方承担全部费用；⑧负责原有建筑的成品保护工作；⑨负责施工现场安全文明工作。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方自身原因影响该工程不能按本合同约定的工期完工，每延误一天，乙方承担延期费用20xx.00元，累进计算；

　　2、因乙方原因工程质量不能达到国家质量验收标准，乙方除负责返工达到规定标准外，同时承担因返工修复延迟的工期责任，并同时承担全额发包人因此而造成的一切直接和间接经济损失及法律责任。

　　甲方：___________

　　签字：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：___________

　　签字：___________

　　___________年___________月___________日

建筑施工合同14

　　甲方：XXX

　　乙方：XXX

　　一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

　　2、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

　　3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

　　4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

　　5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

　　二、施工期限

　　工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。

　　三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

　　四、双方权利和

　　（一）甲方：

　　1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

　　2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

　　3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、

　　（二）乙方：

　　1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

　　2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

　　3、施工期间负责施工队伍的.管理，保证施工安全，无责任事故。

　　4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

　　甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同15

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，参照该项目主体工程条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程范围：

　　三、合同工期：本工程自年月日至年月日，工期日历天，不可避免的自然灾害除外。

　　四、质量标准：达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。

　　五、合同价款：本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整（￥：元）。

　　六、工程款的结算及支付：

　　本协议所涉及工程款的支付：采用无预付款方式，承包人按照本协议要求完成施工任务后，向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料，经发包人、监理工程师验收合格和签字认可，并通过相关程序审批后，由发包人支付工程款60%;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。

　　七、各方权利和义务：

　　（一）发包人

　　1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。

　　2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审，并由设计人员交待技术参数及标准。

　　3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时，有权下达停工通知，并要求在不增加工期情况下予以返工，直至合格为止。

　　（二）承包人

　　1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中（含招投标）属于承包人办理的各项手续，并承担其税费。

　　2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。

　　3、严格按施工图及说明进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工，工程完工后清运建筑垃圾及多余土方，做到工完场清和场地平整。

　　4、在施工过程中，要注意安全生产、文明施工，如发生安全事故一切责任均由承包人承担（包括承担安全部门或机构作出的'处罚），发包人概不负责。

　　5、工程完工后，承包人应及时整理工程结算资料，通过有资质中介机构进行决算，向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。

　　6、承包人应按技术规范要求施工，随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查，并为检查提供便利条件。