施工合同

时间：2022-07-13 11:18:40 施工合同我要投稿

(实用)施工合同模板汇编

　　在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的(实用)施工合同模板汇编，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

(实用)施工合同模板汇编

(实用)施工合同模板汇编1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证打井质量及打井工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，签署本合同:

　　第一条、施工地点：____市____区西大街信用合作银行院内

　　第二条、工程范围及技术要求

　　1、钻井深度依地层实际情况确定;

　　2、井孔开孔直径不小于600;

　　3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管)，井管的'质量标准不低于国家或行业标准。

　　4、成X通过洗井后做到水清砂净，含砂量不得超过120万。

　　5、要做到井孔圆、直，下管顺利。

　　6、负责钻孔、备料、成X、洗井、清污等。成X后修建观测井并配置井盖，配合甲方安装抽水设备。

　　7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成X的全部费用。

　　8、打井时间除中午12：00-14：30、晚上21：00-7：00以外时间段，可以打井。

　　第三条、工程造价

　　该工程为三口井，其中一口取水井，井深暂定为100米，二口回灌井，井深暂定为30米，合计160米。每米单价为人民币元米，工程总造价人民币，大写。

　　第四条、付款方式

　　甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后，____日内支付人民币 ,大写。成X、洗井合格、交付使用后____日内支付人民币，大写。余款做为质保金________年后无质量问题的，合部付清。

　　第五条、工程期限

　　自开始施工，至竣工交付使用。

　　第六条、甲方责任及义务

　　1、甲方负责办理打井审批的有关手续。

　　2、负责协调现场的关系，以方便乙方施工作业。

　　第七条、乙方责任及义务

　　1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作，造成的人身安全事故由乙方自负，甲方不承担任何责任。

　　2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等，一切经济损失均由乙方承担。

　　3、若在________年内因为成X工艺、材料质量问题造成X无法使用、报废，乙方负责重打。

　　第八条、本协议一式贰份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份。

　　第九条、本协议如有未尽事宜，双方协商解决，协商不成可提交仲裁或起诉至法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

(实用)施工合同模板汇编2

　　委托人：_______________________

　　监理人：_______________________

　　合同编号：_____________________

　　合同名称：_____________________

　　依据国家有关法律、法规，（委托人名称）___________（以下简称委托人），委托（监理人名称）_________（以下简称监理人）提供（工程名称）__________________工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________________

　　2、建设地点：__________________________________

　　3、工程等别（级）：____________________________

　　4、工程总投资（人民币，下同）：____________万元

　　5、工期：______________________________________

　　二、监理范围

　　1、监理项目名称：______________________________

　　2、监理项目内容及主要特性参数：________________

　　3、监理项目投资：______________________________

　　4、监理阶段：_________________（施工期、保修期）

　　三、监理服务内容、期限

　　1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

　　2、监理服务期限：自________年________月________日至________年________月________日。

　　四、监理服务酬金

　　监理正常服务酬金为（大写）________________________元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

　　五、监理合同的.组成文件及解释顺序

　　1、监理合同书（含补充协议）；

　　2、中标通知书；

　　3、投标报价书；

　　4、专用合同条款；

　　5、通用合同条款；

　　6、监理大纲；

　　7、双方确认需进入合同的其他文件。

　　六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

　　七、本合同书正本一式____份，具有同等法律效力，由双方各执_____份；副本____份，委托人执________份，监理人执________份。

　　委托人：________________（盖章）

　　监理人：________________（盖章）

　　法定代表人：____________（签名）

　　单位地址：______________________

　　邮政编码：______________________

　　电话：__________________________

　　电话：_________________________

　　电子信箱：______________________

　　传真：__________________________

　　开户银行：______________________

　　帐号：__________________________

　　签订地点：______________________

　　签订时间：______年______月____日

(实用)施工合同模板汇编3

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚信的原则，为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，双方就本工程施工事项协商一致，订立本安全合同。

　　一、甲方职责

　　1、工程开工前，甲方应向乙方工程项目负责人和工程技术人员进行全面安全技术交底，并有完整记录。负责对参加单位工程施工人员的安全教育和工程防护设施的检查。负责施工过程中的安全技术措施的落实，并帮助督落实。并定期召开安全施工会议，及时加强工人对安全施工提高和警惕。

　　2、按照“安全第一、预防为主”的原则进行安全施工管理，配合安全施工、文明施工检查，凡查出的'事故隐患及时通知乙方进行整改。

　　3、安排专人在施工现场，加强对施工过程中的安全防护措施、机械、电器及临时施工用电等方面的检查，发现存在的问题，提出整改意见。

　　4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

　　5、按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救预案；如果发生因施工不当出现安全事故，由乙方负全部责任。

　　6、甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

　　7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品（如安全帽、安全带）等，并进行验收。

　　二、乙方职责

　　1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行施工中的安全要求。严禁私自乱拆安全防护设施。

　　2、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强工人的安全施工意识，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

　　3、乙方必须遵守甲方的各项管理规定，服从甲方安全生产文明施工管理，甲方有权对各种违章行为、安全隐患进行处罚；因甲方过错，造成乙方人员或财产损害的，乙方有权向甲方提出索赔；乙方负责人必须履行对其施工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

　　4、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，由乙方承担全部责任。

　　5、乙方必须为施工的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件，在项目开工前，办理人身意外伤害保险并支付保险费。在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取有效措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。

　　6、乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。

　　三、违约责任

　　如因甲方或乙方违约造成安全事故，都将依法追究其责任。

　　本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方代理人签字盖章（或按手印）后生效，工程竣工验收后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　（姓名）

　　日期：

(实用)施工合同模板汇编4

　　甲方：___________(以下简称甲方)

　　乙方：___________(以下简称乙方)

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程项目:___________学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间渗水修复和201室外墙渗水修复。

　　二、承包方式:乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。

　　三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》的规定，卫生间、外墙防渗漏的.保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。

　　四、施工期限:___________年___________月___________日做卫生间渗水修复，___________月___________日前做完外墙渗水修复。

　　五、工程造价：甲方按照卫生间400元/个，三个卫生间，合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50 m2,合计20xx元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。

　　六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。

　　七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

(实用)施工合同模板汇编5

　　甲方（房主）：

　　乙方（施工方）：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方位于___________________________________________装修工程交于乙方承做。

　　2、工程总造价（大写）：_________________________其中设计费（大写）：_________________________

　　3、工期共天，自________年____月____日起至年____月____日止。

　　5、工程凭保修单保修期：

　　6、甲方代表：______________

　　7、乙方代表：______________

　　8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准。

　　9、甲方提供主要材料及设备情况工艺做法。

　　10、本合同签定生效后，甲、乙方双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总价10%的违约金，，并承担因此造成的其它经济损失。

　　二、合同细节说明：

　　1、甲方工作

　　（1）开工前，向乙方提供确认的施工图纸1份，并向乙方进行现场交底。全部腾或部分腾出房屋，清除影响施工障碍物。对只能部分腾出的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并与乙方签定协议。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　（2）甲方代表对工程质量、进度进行监理检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。

　　（3）负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　（4）如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　（5）协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　2、乙方工作：

　　（1）组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定并签字认可。

　　（2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　（3）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不要损坏。做好施工现场保护工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　（4）施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　（5）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3、工期：

　　（1）甲方要求比合同约定提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签订工期变更协议。

　　（2）因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，对乙方造成误工的，应付误工费

　　（3）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　（4）因设计变更或非乙方原因造成的`停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工4小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。

　　4、工程质量及验收

　　（1）工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据，以《____省家庭居室装饰装修施工工艺及验收标准（G32—9

　　7）》为质量评定合格标准。

　　（2）甲、乙双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　（3）由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、变更如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

　　6、结算工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在3天内，结清尾款。

　　7、材料供应

　　（1）本工程甲方负责采购供应的材料、设备必须有材料齐备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。

　　（2）凡由乙方采购的主要材料、设备必须在材料设备表中注明品牌、规格或质量标准并经甲方签字认可，如与材料设备表不符，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　8、安全生产和防火

　　（1）甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　（2）乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》。

　　（3）由于甲方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　（4）由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　9、奖励和违约责任

　　（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款1‰的支付滞纳金。

　　（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额的违1‰约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。

　　（3）甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　（4）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　（5）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　（6）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　10、争议或纷纠处理

　　（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　（2）当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

　　12、附则

　　（1）本合同文本共两份，甲方、乙方各执一份。

　　（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　电话：

　　代理人（签字）：

　　代理人（签字）：________年____月____日

　　________年____月____日

(实用)施工合同模板汇编6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，根据县人民政府关于中小学危房改造的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就小学学校建设施工事项协议一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：乡小学校舍建设

　　2、工程地点：乡小学原校址

　　3、工程内容：

　　(1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);

　　(2)厕所6间(约120平方米);

　　(3)传达室2间(约40平方米)

　　(4)院墙：100米(含大门)

　　(5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小计1520平方米)

　　①大门前主路200平方米;

　　②院内主路800平方米;

　　③教室门前340平方米

　　④厕所、门卫范围内硬化180平方米。

　　(6)餐厅内灶台2口，操作台1个。

　　(7)配套水电工程。

　　(8)平整校园，垒挡土墙100米。

　　二、质量要求：符合《县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》

　　三、图纸：使用《县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》

　　四、工程施工要求：

　　1、门窗要求：尺寸见图纸，门框使用东北松，上亮穿16号钢筋6根，钢筋内涂防锈漆，外涂调和漆，所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油，再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2C厚铝材，颜色由甲方定。

　　2、散水坡：散水坡(三面)，每间设一纵沟。

　　3、每口教室设前后两块黑板，标准为4米1.2米。

　　五、承包形式：包工包料。

　　六、质量监督：工程的第一质量监督责任人为施工学校校长，县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后，未经质量监督人同意，不得申请验收。

　　七、质量保证：土建工程部分基础、墙体________年不裂缝及变形;防水________年;水电：________年。

　　八、安全责任：乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的.由乙方承担损害赔偿责任。

　　九、施工、材料质量责任：因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如：材料、规格、型号质量不符合要求，由乙方负责调换，保证工程质量。

　　十、合同金额：大写：小写：

　　十一、资金拨付方式：工程开工，甲方支付合同金额的30%启动资金，剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收，质量要求达到合格后，(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项，一切责任由乙方自负。补助款拨付，乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。

　　十二、以上条款未尽事宜，施工过程中双方协商解决。

　　十三、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，县危改办一份。

　　十四、合同工期。

　　开工时间：

　　竣工时间：

　　合同工期：

　　十五、合同签字生效：

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

(实用)施工合同模板汇编7

　　发包方：____________

　　总承包方：___________________，以下简称乙方

　　分包方：_____________________，以下简称丙方

　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情景，达成协议如下：

　　一、工程概况

　　1．工程名称：___________________有限公司一期消防工程

　　2．设计单位：______________________________________

　　3．工程地点：______________________________________路

　　二、各方职责

　　甲方：______________________________________

　　乙方：______________________________________

　　丙方：______________________________________

　　技术文件和承包范围：________________________

　　技术文件：__________________________________

　　1．（一期工程）施工图

　　2．建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第______号

　　3．施工图审查报告

　　4．（二期工程）消防系统图

　　5．投标文件（预算书）

　　承包范围：

　　主厂房、展示厅、团体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

　　包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）成套灭火器箱（含灭火器）室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作资料（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

　　第一条工程造价

　　主厂房、展示厅、团体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。

　　1．总包管理费3%

　　2．市场价格风险调整的不可预见费用

　　3．消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

　　4．设计变更调整的费用（以供给的技术文件为依据）

　　5．其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

　　6．对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

　　7．涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

　　第二条工期要求和开工日期

　　1．工期要求：

　　主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时光要明确

　　展示厅、团体宿舍及职工活动楼的工期及起止时光

　　2．同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

　　（工程局的施工进度表要抄送消防工程的`施工单位）

　　第三条质量要求和评定标准

　　1．质量要求：合格并贴合消防和设计要求

　　2．评定标准：按国家和XX市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第四条安全生产规范执行

　　必须贴合国家和XX市有关规定要求。

　　第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

　　1．本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

　　2．材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且贴合消防要求，以保证质量。

　　第六条工期、质量保证金

　　1．丙方保证工程质量、工期、安全礼貌施工全部到达本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，礼貌、安全保证金_________万元）。

　　2．项目保证金的支付：

　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

　　3．竣工后经验收到达质量、工期、安全礼貌施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

　　第七条工程价款及支付方式

　　1．房屋结顶天，甲方支付给丙方_________万元；

　　2．丙方支付给乙方总包管理费_________ %（_________万元）；

　　3．房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付；

　　4．竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%；

　　5．余款_________万元（其中_________万元作为工程保修金），在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。

　　6．理解工程价款的

　　单位名称：________________________________

　　帐号：____________________________________

　　开户银行：________________________________

　　第八条工程质量保修

　　保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　第九条违约职责及处理

　　1．工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元天计算罚金支付给甲方。

　　2．质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并贴合设计和消防要求，丙方如未到达以上承诺，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

　　3．安全礼貌：贴合国家和XX市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部职责和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

　　4．自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元天计取。

　　5．丙方必须理解总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元次。

　　第十条其它

　　1．丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

　　2．甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

　　3．施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

　　4．甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

　　5．本协议履行地为本工程所在地。

　　6．本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　甲方：__________________

　　代表：__________________

　　_______年______月_____日

　　乙方：__________________

　　代表：__________________

　　_______年______月_____日

　　丙方：__________________

　　代表：__________________

　　_______年______月_____日

(实用)施工合同模板汇编8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的'图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　甲签字：__乙签字：__

　　甲盖章：__乙盖章：__

　　__年__月__日__年__月__日

(实用)施工合同模板汇编9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　一、甲方责任

　　1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

　　2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．

　　3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。

　　4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的'关系

　　二、乙方责任

　　1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。

　　2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。

　　3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。

　　2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。

　　3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。

　　4、进场付10万元，打完20xx米付清80%，桩打完全部付清。

　　5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

　　四、解决合同纠纷的方式

　　甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　六、本合同甲、乙双方签字生效。

　　甲方：电话：

　　乙方：电话：

　　年月日

(实用)施工合同模板汇编10

　　甲方：

　　乙方：

　　兹有乙方承接甲方____省____县同心路、和谐路路灯安装工程安装施工，共同达成如下协议：

　　1、施工内容：施工长约3.

　　2、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

　　2、安装说明：同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

　　3、相关施工数量、费用见价格表：

　　4、安装期限：在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；和谐路____月____日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

　　5、质量标准及验收标准：工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的.返工损失费用由乙方负责）。按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。

　　6、付款方式：协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期________年，________年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

　　7、其他：在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

　　8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

　　甲方：乙方：________年____月____日

(实用)施工合同模板汇编11

　　发包方 (以下简称甲方)：

　　承包方 (以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

　　第一条工程概况:

　　1.1 装修施工地点：

　　1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

　　1.3 工程承发包方式：_______________________。

　　1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)

　　1.5 工程工期：自____ __年____月__ ___日开工 ,至年___月___ __日竣工,工期天。

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前___3___天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　2.2提供施工期间的水源、电源;

　　2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

　　第三条乙方工作

　　3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;

　　3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

　　第四条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。

　　第六条工期延误

　　6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2、不可抗力;

　　3、同意工期顺延的其他情况;

　　6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条工程验收和保修

　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。

　　7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、隐蔽工程验收

　　2、工程中期验收

　　3、工程竣工验收

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表

　　四：《装饰装修工程验收单》)。

　　7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为___2___年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。

　　第八条工程款支付方式

　　8.1双方约定按下列方式支付工程款;

　　合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付 50 %的工程款，在木工进场安装前付总工程 45 %，其余5%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。

　　8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。

　　8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　第九条违约责任

　　9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的.，由甲方负责;

　　9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3‰。

　　9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

　　9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3‰ 元。

　　第十条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___2___ 种方式解决：

　　①向金华市仲裁委员会申请仲裁;

　　②向人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　11.2本合同签定后工程不得转包。

　　11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。

　　11.4合同履行完后自动终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

(实用)施工合同模板汇编12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、分项工程名称：桥梁分项工程。

　　3、工程地点：

　　第二条承包内容

　　本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件《桥梁工程分包内容及单价清单》。

　　第三条承包方式及承包单价

　　一、承包方式

　　1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。

　　2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。

　　二、承包单价

　　各分项承包单价见《桥梁工程分包内容及单价清单》。

　　以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

　　第四条施工工期

　　1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。

　　2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。

　　3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以200～20xx元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。

　　4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。

　　5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。

　　6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。

　　第五条质量标准及管理要求

　　一、质量标准

　　1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。

　　2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。

　　二、管理要求

　　1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。

　　2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。

　　3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。

　　第六条安全生产、文明施工管理要求

　　1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。

　　2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。

　　3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。

　　4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。

　　5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。

　　第七条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。

　　2、负责砼拌和、运输至施工现场。

　　3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。确保运梁车能畅通运到桥梁现场。确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。

　　4、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。

　　5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。

　　6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。

　　7 、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的`及时供应。

　　8、及时对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。

　　9、对临时驻地建设只提供临时用地。甲方在拌合站提供70~80KW电源给乙方，乙方自行接至预制场，所有费用乙方自负。

　　二、乙方责任

　　1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。

　　2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。

　　3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。

　　4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明材料由甲方负责),并承担相应费用与责任。

　　6、承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。

　　7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。

　　8、如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。

　　9、施工现场必须按公司的统一部署标准设置。

　　10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。

　　11、乙方自备的设备及小型机具(如架桥机、龙门吊、运梁车、钢筋加工设备，焊接设备、模板加工制作设备、砼振捣机具及其它小型机具等)必须符合国家现行技术及安全标准。在使用过程中，必须加强维修及保养工作，不能影响工程质量与进度。

　　12、钢筋按图纸量加2%损耗由乙方包干，砼按图纸数量包干。

　　13、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时，最长时间为二个小时，否则视为合格。

　　14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

　　15、配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。

　　16、现场用电应按有关要求进行搭设。

　　17、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。

　　发包方：

　　承包方：

　　月日

(实用)施工合同模板汇编13

　　发包人(全称)：XXX

　　承包人(全称)：XXX

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。

　　一、工程概况：

　　XXX道路硬化工程硬化面积约***平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。

　　二、合同工期：

　　工程在20xx年X月XX日前完工。

　　三、质量要求及奖惩措施：

　　1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。

　　2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送***村委会一份备查。

　　3、奖惩措施：

　　承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。

　　四、工程承包方式：

　　包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。

　　五、付款方式：

　　完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。

　　六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

　　履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。

　　七、奖罚措施：

　　1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。

　　2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。

　　3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。

　　八、安全责任：

　　1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。

　　2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的'发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。

　　九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。

　　十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。

　　十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,***办公室存档一份。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：20xx年X月XX日

　　合同订立地点:XXX

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：(公章) XXX 承包人:XXX

　　代表：住所:

　　电话: 电话：

(实用)施工合同模板汇编14

　　养护承包方（以下称甲方）：______

　　养护承接方（以下称乙方）：______

　　关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护，双方本着友好协商、合作的原则，根据养护的具体情况订立本合同，以资双方共同遵守：一、绿化养护名称：__

　　二、绿化养护地点：__

　　三、承包范围：甲乙双方共同审定的养护方案，总面积为__平方米。

　　四、承包方式：包工、包料。

　　五、养护价款说明：

　　1、三个月内成活养护期：每日必须浇水1次，每月费用__元。

　　2、三个月到六个月生长期：每星期浇水2—3次，每月费用__元。

　　3、六个月到管养期满验收：夏季每星期浇水2—3次，冬季酌情每星期浇水1—2次，每月费用__元。

　　六、合同有效期限：自__年_月_日至__年_月_日止，合同期满可再续签。

　　七、甲方责任：

　　1、协调好乙方现场人员的养护工作安排，如有特殊要求需提前通知乙方和现场人员。

　　2、若受到人为的`破坏，如甲方认定乙方有及时劝阻，甲方视情况给予补偿。6、绿化养护期满及时组织验收并办理交接手续。

　　八、乙方责任：

　　1、提供现场养护方案，提供养护人员、养护的机械设施、养护用的肥料和药物、用水用电。

　　2、按照审定的方案和行业标准进行养护。

　　3、对苗木养护出现问题的进行认定，属于技术问题乙方无条件返工并更补苗木。

　　4、现场工作人员服从甲方单位的制度管理，并与甲方人员协调工作。

　　5、养护期满书面通知甲方进行验收交接。

　　九、养护评定标准管护期定为3年，自__到__。管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为：第一年为正常的保养期：苗木成活率要求达到90%以上，并对枯死及损坏的苗木及时补植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤浇水、勤防治病虫害，及时对苗木加土扶正，清除绿化地环境卫生及杂草脏物，保证苗木正常旺盛生长和保持环境整洁美观。第二年要求成活率达到95%以上，管理标准以第一年相同，并对苗木逐步修剪成形，经甲方组织检查考评达到合格以上。第三年苗木成活率达到100%，管理标准以第一年相同，并要求修剪到位，保持形状，苗木旺盛成长，质量符合要求。种植数与第一年初验时相符合，若达不到要求，要管理至达标为止。

　　十、其他：

　　1、合同双方之任何一方不能全部履行合同条款的均属违约，违约造成的损失概由违约方承担。

　　2、未尽事宜，双方另行协商。

　　3、如遇自然灾害和不可抗力等因素，本合同条款为无效。

　　4、本合同一式4份，均具同等效力，双方签字盖章后即生效，合同期满自行失效。

　　甲方：_________________ 乙方：_________________

　　甲方代表：_____________ 乙方代表：_____________

　　_________年____月____日_________年____月____日