建筑合同

时间：2024-09-20 22:38:29 建筑合同我要投稿

有关建筑合同模板合集9篇

　　随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的建筑合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

有关建筑合同模板合集9篇

建筑合同篇1

　　《南宁市建设工程材料使用管理办法》已经20xx年6月22日市第十三届人民政府第45次常务会议审议通过，现予发布，自20xx年8月1日起施行。

　　第一条为了加强本市建设工程材料质量的监督管理，规范建设工程材料使用行为，保障建设工程的质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，结合本市实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于本市城市规划区范围内建设工程材料的使用及监督管理。

　　本办法所称建设工程材料，是指在房屋建筑及市政基础设施建设工程中使用的建筑材料和建筑构配件，以及用于保障建设工程施工安全的安全防护用品。

　　第三条市建设行政主管部门负责全市建设工程材料使用的监督管理。城区建设行政主管部门根据职责分工负责辖区内建设工程材料使用的管理工作。

　　建设工程质量监督管理机构负责建设工程材料使用的日常监督管理工作。

　　工商、工业、产品质量监督等行政管理部门依照各自职责共同做好建设工程材料的管理工作。

　　第四条建设工程中使用的建设工程材料应当具备以下证明文件：

　　(一)生产企业出具的产品检验报告、质量证明书和使用说明书;

　　(二)产品型式检验报告;

　　(三)实行生产许可制度、卫生许可制度或者强制性产品认证制度管理的产品，应当具备工业产品生产许可证、卫生许可批准文件或者强制性产品认证证明文件;

　　(四)新型建设工程材料应当具备国家、自治区规定的证明文件;

　　(五)法律、法规、规章规定应当具备的其他证明文件。

　　第五条建设工程材料生产企业在本市销售涉及建设工程主要使用功能、结构安全、施工安全和可能对人体健康产生影响的重要建设工程材料的，应当到市建设行政主管部门办理建设工程材料产品备案手续。

　　需要备案的重要建设工程材料由市建设行政主管部门确定并向社会公布。

　　第六条申请建设工程材料产品备案，应当提交以下材料：

　　(一)备案登记表;

　　(二)生产企业的营业执照;

　　(三)委托他人代为办理备案手续的，提交代理人的代理证明文件;

　　(四)备案产品执行的产品质量标准;

　　(五)备案产品质量合格证明文件;

　　(六)具有相应资质的检验机构出具的备案产品型式检验报告;

　　(七)根据法律、法规、规章等规定，需要提供的其他材料。

　　第七条提交的备案资料齐全的，市建设行政主管部门应当自受理申请之日起十五个工作日内予以备案，并将该建设工程材料的产品名称、生产单位、规格型号等信息纳入建设工程材料备案目录，向社会公布。

　　市建设行政主管部门应当根据建设工程材料的备案情况，及时更新建设工程材料备案目录。

　　办理建设工程材料备案手续不得收取费用。

　　第八条已备案的建设工程材料在本市停止销售的，应当自停止销售之日起十五日内办理备案注销手续。备案的信息发生变化的，申请人应当在备案信息发生变化之日起十五日内，办理备案变更手续。

　　备案产品的质量合格证明文件因超过有效期等原因失去证明效力的'，建设工程材料生产企业应当对产品进行重新检验，并根据重新检验的结果，办理备案变更手续。

　　第九条建设工程使用的混凝土、混凝土预制构件，应当由具备相应资质的建设工程材料生产企业生产。混凝土、混凝土预制构件生产企业开展生产经营活动，应当遵守以下规定：

　　(一)实行职业资格证书制度的岗位，工作人员应当持证上岗;

　　(二)委托计量检定机构检定、校准生产设备及试验室设备;

　　(三)使用合格的原材料进行生产;

　　(四)销售产品的质量符合产品质量标准。

　　市建设行政主管部门应当依照国家、自治区的有关规定，对混凝土、混凝土预制构件生产企业的生产经营情况实施监督检查。

　　第十条建设工程设计单位在设计文件中应当选用符合国家标准、行业标准或者地方标准的建设工程材料;选用新型建设工程材料的，该材料应当符合国家和自治区的规定。不得选用国家、自治区明令禁止生产和禁止使用的建设工程材料。

　　第十一条建设工程项目使用的建设工程材料，应当符合产品质量标准和工程建设强制性标准，并符合设计文件要求和合同的约定。不符合产品质量标准和工程建设强制性标准，以及不符合设计文件要求和合同约定的建设工程材料，不得进入施工现场。

　　建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建设工程材料。

　　第十二条建设单位应当委托工程质量检测机构对进入施工现场的重要建设工程材料进行检测。

　　工程质量检测机构接受委托后，应当按照国家有关法律、法规规定及有关工程建设标准，对进入施工现场的建设工程材料进行检测，并按照有关规定留存检测数据。

　　第十三条施工单位应当对进入施工现场的建设工程材料进行检验，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测。

　　工程监理单位应当在建设工程材料进场报验时核查材料的质量证明文件，并对建设工程材料进行检验，对不合格的建设工程材料产品不得签认。

建筑合同篇2

　　供方： (以下简称甲方)

　　需方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等互利的原则上就产品供销事宜协商一致，达成如下合同条款，以供双方严格遵守：

　　一、洁具、水暖器材概况 .洁具、水暖器材、型号、套数

　　二、甲方对质量负责的.条件： GB标准。

　　三、交货地点、方式：合同签订后甲方按乙方要求送货至指定地点。

　　四、运输方式及费用负担：甲方负责运输车辆及费用。

　　五、结算方式：乙方需在合同期内付清合同所有款项，转账方式或其他方式(人民币结算)。

　　六、付款时间：交货后按收、发货确认数15天内付清，若有特殊情况双方协商解决。

　　七、合同有效期：签订合同后50天内有效。

　　八、违约责任：任何一方违约，违约方每天按500元支付违约金给守约方

　　九、其他非人为因素造成的特殊情况，双方根据实际情况协商解决，协商不一致时可向苏州工业园区人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑合同篇3

　　供方：需方：

　　根据工程需要，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致、达成共识。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条：产品的名称、规格及单价

　　第二条: 质量标准、技术标准

　　1、质量标准按国家标准执行;

　　2、制作内容：供方按需方确认的规格，数量及品种来完成需方的制作任务;

　　3、供方必须向需方提供随货同行的产品质量保修卡，合格证等相关证明，并保证产品质量，提供优质的售后服务;

　　4、供方负责通过消防验收(仅指所供的各种 );

　　第三条：合同总价

　　本次合同的总价为(暂定)人民币：元整(￥00.00元);该费用包含各项税金，运费、卸货等一切相关的费用，开具国家合法的税务发票。

　　第四条：产品的包装

　　供方提供的货物的包装应当符合相关的国家规定或行业标准。且必须保证送达现场的为新货正品，包装完好。

　　第五条：产品的供货单位及供货方法

　　1、产品的供货单位：

　　2、供货方法：供方在约定的时间内免费将货物以汽车运输方式送至需方工地，卸货由供方负责。

　　第六条：交货期限

　　由需方提前天通知供方将所需的的数量、规格、品种以书面的形式通知供方，供方在接到通知后个日历天内将产品送至需方指定的工地现场。

　　第七条：付款方式

　　1、货到需方工地，经双方验收合格，且供方提供与本合同商品等额的合法元整(￥ 00.00元)以转帐的方式一次性支付给供方;

　　2、本合同总价款的 %即人民币元整(￥00.00元 )作为保质金(质保金无利息)，保质期为12个月(质保期自通过需方验收之日起计)，质保期满后，供方产品无质量问题，供方提出付款申请，需方在十个工作日内将质保金一次性转帐支付给供方;

　　3、供方收到需方款项后三个工作日内提供合法的税务发票给需方。

　　第八条：产品的验收

　　1、货到需方现场后由双方共同对货物进行清点和检查，如无异议即视为验收合格，产品验收不合格的，供方负责更换合适的产品并承担因此而发生的一切费用;

　　2、需方经过检验认为供方产品表面或者质量存在瑕疵的，有权要求供方作出书面说明，在供方作出书面说明后，双方经协商仍未能达成一致的，供方负责将产品提交广西产品质量检验所进行检测。若经过检测，确属质量问题的，供方必须无条件退货，经过检验不属质量问题的，需方应当接受。鉴定费由供方先行承担;

　　3、如果供方提供的货物虽经需方当场验收并签署了确认书，但需方在使用该货物过程中发现货物存在质量问题，具体的解决方法按照本条第2点来处理。供方在接到需方书面异议后，应在48小时内处理，并出具书面意见，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见;

　　4、供方提供产品必须满足消防验收要求，交货时应同时提供产品合格证检的发票后，需方在七个工作日内将合同价款(扣除 %质保金后)即人民币验报告、3C认证等相关产品资料;资料不齐的，需方有权要求供方补齐资料后才支付货款。

　　第九条：违约责任

　　1、供方不能按时将本合同标的`物交付需方验收的，每逾期一天，则按合同总价的1%向需方支付违约金;

　　2、需方逾期付款，每逾期一天，则按应付款项的1%向供方支付违约金; 3、供方未按约定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果仍需要，供方应照数补交。需方不需要，则供方不用继续供货。但需方需要而供方不能及时交货的，则供方应付给需方不能交货部分货款总值的30%的违约金;

　　4、供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量包装不符合合同规定的，一律作退货处理，供方除及时更换合格的产品外还应承担由此造成的经济损失和逾期的违约责任;

　　5、因供方原因造成工程消防验收不合格的，供方应承担由此造成的损失，和整改费用。

　　第十条：保修以及保修期

　　1、保修期：本批产品保修期为壹年，保修期自交付甲方且验收合格之日起计算。保修期内若出现因供方产品原因造成的质量问题，供方必须在48小时内免费更换或维修;

　　2、保修责任：保修期内，产品在使用过程中，如果出现相关的质量问题和使用安全问题，则供方接到需方通知后8小时内到场查看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案，如果供方在需方通知后不按时到场，或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见，则视为供方认可需方提出的异议，需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用，并可以要求供方承担由此造成需方的损失。

　　第十一条：不可抗力

　　供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十二条：通知方式

　　需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。

　　1、电话、;传真：，以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为供方已收到维修通知。

　　第十三条：争议的解决

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向人民法院起诉，诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。

　　第十四条：合同的有效期限

　　1、材料签收单一式五份，相关部门各执一份;

　　2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力;

　　3、本合同一式陆份，供方、需方各执叁份，具同等法律效力;

　　4、本合同自双方签定盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。

　　需方：供方：法人代表人：法人代表人：委托代理人：委托代理人：日期：年月日联系电话：

　　开户名：开户行：

　　帐号：

　　日期：年月日

建筑合同篇4

　　甲方姓名：

　　住址：

　　身份证号：

　　乙方姓名：

　　住址：

　　身份证号：

　　甲方将位于的房屋建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

　　一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备。

　　二、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。

　　三、在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。

　　四、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。

　　五、甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸张，由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供(包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等)，并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。

　　六、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂施工重地，严禁非施工人员入内、施工重地、注意安全等警示语，安装一切必要的安全防护装置。进入施工工地的人员必须戴安全帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责安全检查，必要的时候乙方最好请专业人员协助完成。乙方进入施工工地现场，掌门师傅应负责一切安全，监督一切安全操作要领，不违规危险操作，违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备原因、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工管理不严等原因而发生的一切伤亡事故与甲方无关，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。如无违规操作造成的伤亡，由甲乙双方共同承担责任。

　　七、施工要求：一楼高米，室内净高米。二楼高米，室内净高米。一楼砌墙全是24墙。二楼以上(含二楼)，两边外墙为 18 墙，内墙为24 墙(承重墙和承受较大重力的墙均是24墙，圈梁和挑，浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等，更不能出现钢筋外漏现象。

　　八、乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

　　九、工程工期为：年月日(公历/农历) 年月日(公历/农历)，按日历工期计算。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

　　十、乙方应按时施工，如因乙方的.原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米减少工钱元。

　　十一、付款方式：建筑承包价格为元/平方米，正负零以下按混凝土立方计算，每立方米元，自开工日起到年月日主体完工。开工后,每修好一层,按该层工程款的 %先行给付乙方。待房屋工程全部交工，经甲方组织验收合格后一次性付清乙方其余工程款。

　　十二、违约责任。如果一方擅自违反本协议之规定，应向对方支付工程总价款20%的违约金，同时甲方保留要求乙方继续履行合同的权利。因一方擅自违约给对方造成了损失的，还应负相应的损失赔偿责任。(损失的计算范围为：乙方迟延开工造成甲方建筑材料的功能减退或失效的损失、乙方施工中明显超过一般同类工程所需的材料给甲方造成的施工原材料损失、乙方在房屋的主要部分施工中未按照甲方的施工质量要求、由于乙方的原因造成的工期延误、由于甲方原因造成的施工工期延误给乙方造成的损失等)。

　　十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。

　　十四、如果甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变，可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议，但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。就合同履行过程中发生的争议，首选通过协商方式解决。协商不成时，可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。

　　十五、本协议一式两份。甲方、乙方各一份。

　　十六、其他事宜还可以再行约定，签订补充协议

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑合同篇5

　　出租方： (以下简称甲方)签订地点：

　　承租方：(以下简称乙方) 签订时间：

　　根据《民法典》及地方行政法规有关规定为明确出租方与承租方的权利及责任，经双方协商签订本合同。

　　一、租赁物的使用地点：

　　二、租赁物品的`数量：钢管约：米，扣件约：只，顶丝约：套;

　　三、租赁期限

　　租赁期自________年____月____日至________年____月____日，承租方如需续租必须再另签合同，出租物在归还完毕后租金在一个月内全部结清。

　　四、租赁价格

　　(1)钢管租赁以每天元米，扣件租赁以每天元只，顶丝租赁以每天元套(所定价格不含开票价格);

　　(2)租赁物质量标准，承租方在提货时应自行检查和验收租赁物的质量与数量，在提货验收后出租方不承担在租赁期间的任何事故责任(钢管长短正负10公分)。

　　五、租赁物的损坏、丢失、赔偿、维修

　　(1)承租方归还时不得任意串换钢管，弯钢管无法调直的出租方可以拒收，扣件在归还时生锈转不动的按少丝处理，少丝每套元，扣件每只清理上油费元，顶丝清理上油费元，所有丢失物品全部按在回货时市场价格的100%赔偿或钢管每米扣件每只顶丝每套经双方确认后，丢失物品款项应在五天内及时赔偿到位，否则仍继续计算租金。

　　六、租赁费用及付款方式

　　(1)经双方协商承租方应缴纳

　　(2)租金每月结算一次，承租方收到出租方月结算单后由工地负责人签字认可，工地负责人应配合签单手续，如有异议，可在月结算单送达____日内提出，否则视同认可，累计三个月未付租金的，出租方有权解除合同。

　　(3)押金在最末次结算时，冲抵应付款、多退少补。

　　七、租赁物的运输及堆放

　　(1)租赁物往返运输及装卸，堆放费用全部由承租方自理。

　　(2)工程结束后，承租方应及时把所租赁的规格、数量组织退货。

　　(3)租赁物归还出租方仓库时，承租方应堆放整齐，以便验收，否则出租方有权拒收。

　　八、承租方委托下列担保人提货、验收、送货、签单。如需换人由承租方另行办理委托手续。姓名：身份证号码：姓名：身份证号码：

　　九、违约责任

　　承租方应按合同规格及时付款，如不能按合同规定付款，应按每天违约部分3%承担违约责任，如有争议双方共同协商，协商不成可诉之合同签订的人民法院《____市____区人民法院》本合同一式两份，承租方和出租方各执一份，租金及其他款项全部结清后本合同失效。

　　十、不详之处，另签条款(春节报停天，其他时间一律不予报停)。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建筑合同篇6

　　本合同由 _______________(以下称甲方)和 _______________(以下称乙方)签定。

　　一、合同宗旨为了发展旅游事业，经双方协商同意，甲方向乙方购买2条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。

　　二、技术规格滑索条数：__________条滑索水平长度：__________ 米滑索上下站高差米：__________米

　　三、供货范围乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务

　　1、全新未经使用过的设备(见设备清单)。

　　2．设备的运输。

　　3．设备的土建基础设计。

　　4．滑索设备的安装、调试。

　　5．对甲方人员进行理论指导及现场培训。

　　四、交货及工程进展

　　1．乙方在合同生效后15天内完成滑索的设计，15天内向甲方提供土建施工图纸。

　　2．乙方在合同生效后2个月内向甲方提供滑索的全套设备。

　　3．乙方在合同生效后

　　2.5个月内完成滑索的全套设备安装调试，并交付甲方使用。

　　五、价格合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。

　　六、付款方式

　　1．甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　2．甲方在设备发货前，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　3．甲方在乙方设备调试完成并交付使用后，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　七、甲方责任

　　1．甲方负责地形测量，在合同生效后5天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。

　　2．甲方在合同生效

　　1.5个月内完成滑索的土建工程施工(含预埋地脚螺栓)并具备在安装条件。

　　3．甲方提供合同正常进度内的设备保管场地，负责所到设备卸货和保管工作。

　　4．甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。

　　5．甲方按期向乙方支付合同规定款项，如延误时间则工期顺延并承担违约金。

　　6．甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。八．乙方责任

　　1．乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。

　　2．乙方向甲方提供设备合格证。

　　3．乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料(使用维护说明书)。

　　4．乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导，并现场对甲方人员进行操作培训。

　　5．乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患并受伤、保险及所发生的费用。

　　6．乙方协助甲方的检测验收工作，并提供应由乙方提供的验收文件。

　　九．甲方违约责任

　　1．甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货货款，并支付该部分货款的5％的违约金。

　　2．甲方逾期付款，按逾期部分款额按每日5‰支付乙方违约金。

　　十．乙方违约责任

　　1．乙方中途无故终止合同，应向甲方偿付已付货款，并支付该部分货款的`5％的违约金。

　　2．由于乙方的原因不能按期交付使用，应向甲方进行赔偿，逾期按合同总额每日5‰支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。

　　十一．不可抗拒如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行，双方本着友好协商的精神解决。

　　十二．合同仲裁如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉，费用由败诉方支付。

　　十三、其他

　　1．本合同一式四份，双方各执两份。

　　2．本合同未尽事宜，双方本着协商的精神解决。

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

建筑合同篇7

　　合同编号：

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　联系电话：_______________联系电话：_______________

　　依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程门窗（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。

　　第一条使用货物工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、建设单位：

　　4、施工单位：

　　5、监理单位：

　　6、使用部位：

　　第二条货物的基本情况

　　货物名称等级强度单价（元/吨）数量（暂估）合计备注

　　总价款：人民币（大写）（￥元）

　　货物质量执行标准。

　　包装标准：

　　本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。

　　第三条付款方式

　　1、双方约定按以下第方式付款：

　　（1）按月付款：

　　甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的预付款，每月日前支付上月供货货款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后日内甲方支付剩余货款的%，余款于年月日前付清。

　　（2）按供货量付款：

　　甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的预付款，乙方每供货达到后日内，甲方支付该批货物价款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后日内甲方支付剩余货款的%，余款于年月日前付清。

　　（3）其他方式：

　　2、甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。

　　第四条交（提）货方式、时间和地点

　　1、交（提）货方式：

　　2、交（提）货时间：

　　3、运输方式：

　　4、运输费用：

　　5、货物交接地点：

　　6、收货人：

　　7、甲方指定的货物签收人：

　　姓名电话身份证号

　　8、其他约定：

　　第五条货物的验收及检测

　　1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的'检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料质量检测报告，具体检测项目应当包括：；

　　进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

　　2、甲方应当在货物交接时对货物的品种、规格、尺寸、数量当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

　　3、甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。

　　4、双方对于封样以及复检的办法，按《建筑节能施工质量验收规范》、《干混砂浆应用技术规程》、《预拌砂浆应用技术规程》等相关规定执行。

　　5、双方约定的复检检测鉴定机构为，检测费由甲方承担；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。

　　6、甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。

　　第六条双方其他义务

　　1、甲方义务

　　（1）甲方应当提前日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。

　　（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

　　（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。

　　2、乙方义务

　　（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

　　（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

　　（3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

　　第七条违约责任

　　1、甲方违约责任

　　（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的%以上并超过日的，乙方有权解除合同。

　　（2）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

　　（3）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。

　　（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　2、乙方违约责任

　　（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之向甲方支付违约金；逾期交货超过日的，甲方有权解除合同。

　　（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。

　　（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　第八条合同的解除

　　1、经双方协商一致，可以解除本合同。

　　2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。

　　第九条通知与送达

　　1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：

　　甲方：

　　乙方：

　　一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

　　2、以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

　　第十条争议解决方式

　　1、本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　2、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：

　　（1）将争议提交仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条其他约定

　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

　　2、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

　　3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

　　4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在日内提供书面证明。

　　5、其他事项：

　　甲方（盖章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　电话：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　税务登记证号：

　　乙方（盖章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　电话：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　税务登记证号：

　　签订地点：

　　签订时间：

建筑合同篇8

　　总包方：（以下简称甲方）

　　清包方：（以下简称乙方）甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、工程项目：

　　二、工程量、价格

　　1、工程量： m2；

　　2、单价：元/m2；

　　3、工费：元。

　　三、付款方式

　　1、人员进场后，甲方付给乙方万元；

　　2、安装完毕后，甲方付给乙方万元；

　　4、验收合格后，甲方付至乙方合同总价款的95%；

　　5、留5%质保金，一年后无质量问题，甲方一次性付清余款给乙方。

　　四、设计

　　1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套，并负责交底工作；

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五、材料

　　1、乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用。；

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；

　　3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用；

　　4、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；

　　5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场；

　　6、未经甲方许可，乙方不得丢损材料，若发现丢损现象，按材料价格从人工费中扣除。

　　六、工期

　　1、开工日期为年月日，竣工日期为年月日止；工期暂定为个晴天。

　　2、因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。

　　七、乙方责任

　　1、乙方严格按照甲方提供或审核的'图纸及合同施工，完成建造钢结构工程任务；

　　2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修；

　　3、乙方应在合同规定的工期内完工，每延期一天扣工程款500元；

　　4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素，工期应顺延；

　　5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工，施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任；

　　6、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工；

　　7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场；

　　8 施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。

　　八、维修

　　1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修；

　　2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（漏水问题）乙方必须在24小时内赶到并维修；

　　3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

　　九、合同争议

　　1、出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：xxx有限公司乙方：

　　地址：xxx地址：

　　代表：代表：

　　手机号码：手机号码：

　　20xx年x月x日

建筑合同篇9

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　甲方在位于,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同：

　　一、承包方式：

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、楼层建筑图纸等,乙方提供劳务、建筑技术、建筑材料、装修材料、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

　　二、承建项目：

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶；装饰室内墙批类粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管等；顶层层面加浆磨光,同时作好防渗漏处理。

　　三、承包价格：

　　按建筑面积一层每平方米____________元计,二层每平方米____________元计。建筑面积按每层楼外墙计算,以建成后实际建筑面积计算工程承包款总价。

　　四、付款方式：

　　甲方分阶段支付乙方工程款,完成第一层砖砌并倒制好楼面后支付____________元；完成全部房屋主体建筑后支付____________元；全部建筑及装修工程完工,经甲方验收合格、测量全部建筑面积后,支付全部工程款。甲方从工程款中扣留____________元作为建筑质量保证金,二年保质期满后,无质量问题或乙方维修处理好质量问题后,再全部付清。

　　五、质量要求：

　　乙方应当按照国家规定的`房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

　　六、注意安全：

　　乙方在施工过程中,一定要做好安全措施,保证安全第一,如果乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,保持清洁卫生。

　　七、工期要求：

　　施工期从______年______月______日起至______年______月______日；乙方必须在施工期内完成全部承建工程,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间,如因乙方原因延误工期造成甲方有关损失,甲方有权向乙方索赔。

　　八、质量保修期：

　　双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定,约定本合同的质量保修期如下：

　　1、屋面防水工程,卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年；

　　2、电线、排水管道,设备安装为2年保修期；

　　以上保质期满后,甲方付清乙方全部工程建筑质量保证款。

　　九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。