建筑工程施工合同

时间：2023-06-17 10:00:46 建筑合同我要投稿

建筑工程施工合同(合集15篇)

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的建筑工程施工合同，欢迎阅读与收藏。

建筑工程施工合同(合集15篇)

建筑工程施工合同1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将______倒班楼、办公楼、生产车间、冷库的基建及附属工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　地点：

　　二、承包方式：包工包料

　　三、工程承包内容：_________________________________ _______________________________________________

　　四、合同价款:_____________________________________

　　五、付款方式:_____________________________________ ________________________________________________

　　六、总工期要求

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担

　　已完工程损失和乙方所有经损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照甲方要求精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量（按国家建筑标准）负责保修三年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的`仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　______年______月_______日

建筑工程施工合同2

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《合同法》的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下，将_________工程钢筋制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称：

　　____________

　　二、工程地点：

　　____________

　　三、结构模式：

　　____________框架

　　四、承包方式：

　　____________

　　各幢楼钢筋制安工程按包工包机械（不包料）由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失。

　　五、承包内容：

　　按图纸要求（包括设计变更）在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具（包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等）。

　　1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋（包焊机、焊条），此项按每幢每层______元包干。

　　2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。

　　3、负责每批进场钢筋的试验取样（包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊）。

　　4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作。

　　5、文明施工：①安全帽自理；②尊师爱徒；③负责材料及工具的堆放整理工作；④保证施工场地的整洁。

　　六、工程结算：

　　1、钢筋制安（包工、包铁丝、包机械）项目，单价每吨按______元人民币计取。

　　2、吨位计算数量按照甲方审核后的钢筋抽筋数量为准。

　　3、电渣压力焊每点______元，套筒连接每个______元，闪光对焊每点______元计取。

　　4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用。

　　5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整。

　　七、工期要求：

　　本钢筋项目基础安装工期为______个日历天，逐层柱安装工期为______个日历天，逐层梁板安装工期为______个半日历天，工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚，每延误一天罚款人民币______元整。

　　八、质量与验收

　　1、组团二各幢楼质量应达到合格以上，因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程，其钢筋制安一定要达到优质，制安项目为不奖不罚。

　　2、乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的`指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并为检查验收提供便利条件。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方负责，整改直至合格。如整改造成工期延误，乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚，并承担因返工所造成的原材料损失。

　　3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知若不及时整改，甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。

　　九、双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行成本控制和资金管理。

　　2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理，负责图纸自审。参加图纸会审，制定施工组织设计并贯彻落实。

　　3、负责施工技术与安全交底工作，施工放样，技术复核，沉降观测、分部分项验收，质量安全指导、检查，负责施工预、结算工作，编制内业资料，建立工程施工技术档案。

　　4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。

　　5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。

　　6、甲方提供一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用______元/月，此费用在工程款中扣回。

　　7、甲方委派______为现场代表，负责落实日常施工管理工作。

　　（二）乙方责任：

　　1、遵纪守法，遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员指挥和基监督，特别对施工预制条文或指令性通知的及iso9000标准必须坚决接受执行。

　　2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工，接受施工技术安全交底，认真做好自检、复检、交接班检查工作，把好每一道工序的质量安全关。

　　3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作，负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等，由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担，与甲方一概无关。

　　4、做好计划生育地宣传工作，并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。

　　5、乙方应提前______天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量；同时施工中应节约材料，若发现乙方浪费或乱丢材料，每日楼层不得留有钢筋，则每次罚款______元，应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中，断料、配料应统筹安排，不得有钢筋浪费的现象，若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费，甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。

　　6、乙方负责自身的暂设。

　　7、乙方必须及时发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由乙方负责，每人次罚款_________万元；同时甲方有权取消剩余工程款的支付。

　　8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度，经常教育工人注意施工安全与防火，不得使用三炉（电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等）和电热棒，违者没收炉具并处以罚款______元。

　　9、教育工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博等，违者每次罚款______元，班组长罚款______元。且甲方有权更换班组。

　　10、甲方提供的防护设施，乙方不得随意拆除和破坏，如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。

　　11、劳务管理：凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同，违者每人处以______元罚款。由乙方统一负责办理就业证（就业调节费），费用由乙方支付，_____还应带有婚育证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均______元罚款，并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场，违者每次处以______元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理，其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。

　　12、乙方委派______先生为现场代表，负责施工和日常的工作事宜。

　　十、机械、工具管理

　　1、井架：由甲方提供，其操作、维修由甲方负责。

　　2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用，其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。

　　3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。

　　4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证（电焊、立焊等）复印件。

　　5、除井架外，所有制安的设备、工具由乙方负责到位。

　　6、合同签定后，有关钢筋制作机械及时进场作为押金，其保管由乙方负责。

　　十一、付款方式

　　1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款，待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%，单位工程钢筋分项全部完成后付至90%，余款待工程结算后一个月内付清。

　　十二、其他

　　1、本合同执行中若发现争议，双方友好协商解决，若解决不成，可向______仲裁机构仲裁解决。

　　2、本合同执行中，若有违约，一切损失由违约方如数赔偿。

　　3、本合同一式贰份，双方各执______份，自双方签盖章之日起生效，直至工程款付清为止失效，若本合同未尽事宜，施工中另作补充协议完善，本合同与补充协议同样具有法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　签约日期：___________签约日期：____________

建筑工程施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。

　　一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、质量要求：

　　严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。

　　四、安全施工：

　　乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的`一切安全事故，乙方自行承担。

　　五、工程结算方式：

　　根据实际完成的工程量结算，(即面积、体积、长度米)完成后实地测量。

　　六、实际项目及价格：

　　1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡

　　2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元

　　3、混凝土路沿石安砌(100----0300)35元

　　4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。

　　5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、农用车300元台班

　　8、勾机1800台班。

　　9、三轮车200元台班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。

　　甲方：(盖章)

　　乙方(盖章)

　　委托代理人：(签字)

　　________年____月____日

　　____年____月____日

　　建设单位：____市____区北石店镇林子村委

　　施工单位：____县固城建筑安装有限责任公司

建筑工程施工合同4

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方为了发展村级公益事业，加快村级环境面貌提升进度，计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：

　　一、施工范围：________村村内主街道硬化________米，路宽________米，合计________平米;水泥厚度________厘米。

　　二、完工及验收日期：合同签订之日起________个月内完工，完工后________个工作日内由甲方按合同约定进行验收。

　　三、合同金额：承包总价款_______________元、款计(大写)_______________。

　　四、付款方式：完工后________日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款;本着互相尊重的.原则，甲方在经济条件充裕的情况下可提前支付乙方部分工程款，待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。

　　五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。

　　六、违约责任：乙方如果无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金;乙方超期________个月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效!

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同5

　　答辩人：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　答辩人就答辩人与装饰装修合同纠纷一案作出答辩。答辩意见如下：_________________

　　被答辩人诉称其承包的工程范围与事实不符。

　　被答辩人称其承包了答辩人所属酒店的拆除以及新址的装修及土建工程，并且将装修项目列入结算范围，该项诉求与事实不符，故意扩大了施工范围。20xx年5月11日，答辩人与被答辩人就承包工程签订了协议合同。该合同约定：_________________被答辩人以全包的方式承包答辩人所属酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明确约定被答辩人的施工范围为土建，并不包括装修装饰工程。被答辩人将部分装修装饰工程纳入其承包范围，将装修项目纳入结算书，违背事实。

　　被答辩人诉称其承包的实际工程量与事实不符。

　　被答辩人在起诉状中称其于20xx年11月17日向被告提交了工程图纸、工程量统计、工程结算表、签证单等相关工程结算材料，并称答辩人并未提出异议，与事实不符。事实是，尽管答辩人于20xx年11月17日收到了相关结算资料，但并未在结算单上签字。未签字的原因是被答辩人结算的资料失实，与实际工程量差距太大，工程量重复计算严重。20xx年被答辩人曾交给答辩人一份结算书，结算数额为120.62358万元，而20xx年11月17日被答辩人提交的第二份结算书结算总额为550.7064万元，差距为430.08282万元。同时，答辩人对工程总造价也进行了核算，核算总造价为59.966665万元。可见，被答辩人提供的结算书严重脱离事实，核算的随意性非常大。

　　三、被答辩人诉称答辩人应当支付给被答辩人的工程价款与事实不符。

　　被答辩人在起诉状中要求答辩人支付其剩余价款346.7064万元。被答辩人诉称该数字是通过结算总价款扣减答辩人已支付的金额而得出的。被答辩人的此种计价方式随意性大，与事实不符。

　　(一)被答辩人的该项诉求的计价依据是20xx年11月17日交付给答辩人的结算书。而该份结算书与20xx年被答辩人交付给答辩人的结算书以及答辩人自行核算的结算书无论从实际项目工程量的核算还是工程总价款的核算都存在巨大差异，虚构成分很大，与事实不符。即被答辩人的该项诉求的计价基础就是不符合事实的，因此其要求的总价款当然也是没有事实基础的.。

　　(二)20xx年5月11日的协议合同中约定：_________________被答辩人应当支付答辩人80万元，其中50万元即付，30万元暂定用在天天渔港新址楼盘土建当中，最终按照所产生土建发生量进行工程造价的计算，多退少补。该30万元最终应从工程总造价中核减。但是被答辩人并未在工程总造价中核减，与约定不符。

　　(三)被答辩人在起诉中所称，截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款205万元，与事实不符。截止到答辩人最后一次付款，答辩人共支付被答辩人工程款284.5210万元。

　　四、被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符，要求答辩人支付逾期利息不合法、不合理。

　　被答辩人交付给答辩人的两份结算书矛盾丛生，与事实严重不符，同申请人核算的工程总造价差距更大，双方对工程量以及工程总造价无法达成一致。鉴于对被答辩人提供的结算书真实性的怀疑，答辩人才停止支付工程款。因此，答辩人停止支付工程款的前提是被答辩人所报工程量以及工程价款的严重失实，是答辩人与被答辩人就工程量以及工程造价总额无法达成一致所致。被答辩人诉称答辩人无故拖延支付工程款与事实不符。进而，被答辩人要求答辩人支付逾期利息也不合法、不合理。

　　五、答辩人认为应本着实事求是的原则，对工程范围、实际工程量、实际工程价款进行重新核定，在重新核定的基础上，明确双方债权债务，维护双方当事人合法权益。

　　在答辩人与任忠工程纠纷中，答辩人认为应当对承包范围、实际工程量、实际工程造价、答辩人已支付金额进行重新核定，以达到还原事实真相的目的。在重新核定的基础上，双方就承包范围、工程量、工程价款达成合意，进而双方在已支付工程款基础上多退少补，最终解决双方争议。

此致

　　太原市小店区人民法院

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同6

　　委托方：_____________________（以下简称甲方）

　　受委托方：_____________________（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务，保证工程建设顺利进行，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_____________________

　　工程地点：_____________________

　　二、工程承包方式：

　　甲方全权委托乙方负责工程的施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

　　三、承包费用：

　　根据该工程的设计和预算资料，经甲乙双方共同协商约定，合同按供电部门所测线路每一公里8。5万元计算，按测出的公里数为工程总金额。

　　四、付款方式：

　　在乙方拿到供电部门设计方案后，三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后，通知乙方进场，从进场之日起，预计____日内完工（遇雨顺延）。

　　六、甲方责任：

　　1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

　　2、甲方设置业主代表，代表甲方对本工程进行监管。

　　4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

　　5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工，保证乙方的施工正常进行。

　　七、乙方责任：

　　1、负责工程的施工，联系验收等事宜。

　　2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

　　2、如因施工技术及由乙方提供的`材料存在问题导致工程验收不合格，由乙方负责整改，整改费用由乙方自负，但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

　　3、按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

　　4、乙方只负责线路部份的一切材料和费用，不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

　　八、物资供应由乙方负责

　　九、安全管理

　　甲、乙双方全部负责制人员进场后，必须严格遵守有关现场规定，服从现场负责人统一指挥，若发生人身及设备安全事故，由各方自行负责。

　　十、本合同未尽事宜，双方另行约定。

　　本合同一式贰份，具有同等法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后，本合同自动失效。

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　日期：____________________________

建筑工程施工合同7

　　甲方：(以下简称：甲方)身份证号码：

　　乙方：(以下简称：乙方)身份证号码：

　　甲、乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托，负责就达万高速WD11合同段桥梁等工程(以下简称：达万高速项目)，引荐甲方和达万高速项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程的施工合同。如合同未能签订乙方不得向甲方索取任何费用。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括：合同条件、工程量清单总价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。

　　4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%/天向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为：250万元(大写：贰佰伍拾万元整)

　　2、付款方式：

　　3、甲方必须以现金的方式支付。

　　五、居间费用的'承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至____年__月__日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑工程施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　承包工种：

　　经双方达成协议将楼架搭设拆除分享承包给乙方，根据《建筑法》本着双方的利益和权力，特制定以下条款：

　　一、承包工程内容：内外架体搭设所用材料装卸和文明施工。

　　二、承包工期：从____年__月__日至____年__月__日，如天气自然灾害工期顺延。

　　三、承包价格：价格按建筑面积每㎡元。

　　四、付款方式。

　　根据施工进度每月拨付乙方人工工资，工程完工后，结算付清。

　　五、甲方责任。

　　为了工程进度和质量，甲方为乙方提供架体所须材料，乙方需用材料必须前两天向甲方提供料单，甲方供应，积极配合乙方施工，如按工程进度计划提前完成，根据情况进行奖励，如造成停工损失，甲方承担。

　　六、乙方责任

　　(1)乙方施工人员进入工地，必须遵守工地各项制度，

　　按国家制定的规范要求和技术交底进行施工，听从工地地统一指挥，对工地任何机械要爱护，不准工人私自挪用工地财务。

　　(2)乙方搭设架体必须按规范要求进行搭设，必须跟随所有工种所需要架体的搭设，确保所搭设架体的.安全。如发生事故或打架斗殴，根据情节严重进行罚款，必须跟随所有工种，架体搭设的需求，如拖延或不听从的造成损失由乙方承担。

　　(3)工地制定和安全：乙方使用机械和工具，甲方一次性交付使用。如人为因素造成损失，照价赔偿。不得私自挪用工地财务，如情节严重，交公安部门处罚。施工现场机械、临时用电不得私自操作，如造成人身事故，甲方不承认任何责任。非操作不得进入。工人进入现场，必须佩带安全帽。遵守各项安全制度，并对工人进行岗前教育和岗前交底。

　　七、补充协议( )

　　八、本共同甲乙双方各一份，希望双方履行合同。如有一方违约，将承担一切金济损失。本共同经过结算后终止。

　　甲方：联系反式：

　　乙方：联系方式

　　____年__月__日

建筑工程施工合同9

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　1、工程名称：_____________________。

　　2、工程内容及工程量：_______________。

　　3、工程总造价：大写(￥__________________元)

　　4、工程质量标准：乙方应按甲方提供的._________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

　　5、约定施工工期：______年___月___日______年___月___日

　　6、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)

　　7、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　　8、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　　9、质保期(一年)此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。

　　10、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　　11、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方(公章)_________

　　乙方(公章)_________

　　_________年____月____日

建筑工程施工合同10

　　甲方：中国XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：

　　一、合作内容

　　1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

　　2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

　　二、甲方权利及义务

　　（一）甲方的权利

　　1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；

　　2、甲方对订购终端制定销售政策；

　　3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：

　　（1）提供终端备机；

　　（2）在________________区至少设有一个售后服务站；

　　（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；

　　（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。

　　4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：

　　（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；

　　（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；

　　（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；

　　（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；

　　5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串

　　（二）甲方的义务

　　1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；

　　2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；

　　3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；

　　4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；

　　5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；

　　三、乙方的权利及义务

　　（一）乙方的权利

　　1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；

　　2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；

　　3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；

　　4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；

　　5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；

　　6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。

　　（二）乙方的义务

　　1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；

　　2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；

　　3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；

　　4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。

　　四、资费标准

　　1、短信费：______元条（按条）；

　　2、功能费：______元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；

　　3、d上网业务包月资费套餐：______元月人，区内不限流量，____________外流量按：______元分钟计算；

　　4、如开通其他业务，按现行资费标准收取

　　五、分成方式

　　1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；

　　2、在功能、短信等费用上进行分成

　　3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%

　　六、结算周期

　　1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；

　　2、每月____日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；

　　3、账单核对无误后，____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；

　　4、甲方依据乙方开具的发票在每月2____日前将上月结算款汇至乙方结算账户

　　七、乙方结算账户公司名称：__________________公司地址：__________________邮编：__________________开户行名称：__________________账号：________________________

　　八、违约责任

　　1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；

　　2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的.期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；

　　3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。

　　九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为________年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。

　　一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：

　　1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；

　　2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。

　　二、协议的生效、变更、终止

　　1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。

　　2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议，应提前____日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

　　3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。

　　4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。

　　三、合同的生效本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：

　　甲方：中国XX公司________________________分公司

　　法定代表人（或授权代表）签字：______

　　盖章：____________

　　签约日期：____________

　　乙方：____________

　　法定代表人（或授权代表）签字：______

　　盖章：______

　　签约日期：____

建筑工程施工合同11

　　发包方(以下称甲方)：__________________

　　承包方(以下称乙方)：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二条工程期限

　　合同工期总日历天数______天。

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的.费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

建筑工程施工合同12

　　发包人（全称）：_________________

　　承包人（全称）：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________自筹

　　二、工程承包范围

　　1、总承包范围：_________________

　　2、以下工作内容不纳入总承包施工范围：

　　（1）、绿化种植；

　　（2）、电力：_________________业主一户一表前的所有安装；

　　（3）、闭路、通讯等；

　　（4）、天然气管道安装（接入红线以内的干管）；

　　（5）场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装；

　　（6）、场区内生化池后的市政排水主管；

　　三、合同工期

　　1、开工日期：_________________以发包人批准的开工日期为准。

　　2、竣工日期：_________________从发包人批准的.开工之日起第_______________个日历天（本工程竣工验收合格日期）

　　3、合同工期总日历天数_______________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________________合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_________________暂定：______________万元正。（最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准）；￥：_________________暂定：______________元（最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准）；

　　六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：______________

　　合同订立地点：_________________重庆市

　　本合同生效约定：_________________在本合同从签订之日起贰个月内，如发包方无法完成规划方案报建和基础土石方工程，导致本合同无法履行，双方协商解除本合同，双方均不承担违约责任。本合同经双方签字并加盖公章后生效。

　　发包人：_________________（公章）承包人：_________________（公章）

　　住所：_________________住所：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　日期：______________日期；______________

建筑工程施工合同13

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、工程承包方式、范围及材料供应

　　三、合同工期

　　自年月日止年月日。

　　四、合同价款

　　金额（大写）：￥：

　　五、适用法律、标准及规范《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。

　　六、决算方式：

　　七、安全施工、文明施工。

　　1．承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。

　　2．承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。

　　八、合同价款的支付

　　双方约定的工程款支付时间：①工程开工按工程形象进度的 %付款。②工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，③剩余5%的`尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。

　　九、工程变更

　　组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。

　　十、其他

　　本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。

　　十一、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。

　　十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。

　　十四、本合同自双方签字盖章后生效。

　　发包人：承包人：

　　法定代表人：法定代表人：

建筑工程施工合同14

　　甲方（业主）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规定，遵循公平条诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一条工程概况装饰工程施工地点：_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　合同总价款（金额大写）：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表一）

　　第二条双方工作

　　1、甲方工作

　　1、1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具条陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1、3向乙方提供施工需用的水条电条气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2、乙方工作

　　2、1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2、2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范条安全操作规程条防火及环保规定。

　　2、5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第三条工期

　　1、工期延误

　　1、1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。

　　（2）设计变更和工程量变化。

　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1、2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工条设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。

　　第四条工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元；验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。

　　第五条材料供应

　　1、甲方提供材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表（见附表

　　二）。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料条设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料条设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2、乙方采购的材料乙方采购的材料条设备，必须有材料设备表（见附表

　　三）注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的.材料条设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　第六条工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表

　　四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　第七条质量与验收

　　1、工程质量

　　1、1工程以施工图纸条做法说明条设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1、2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工条修改，并承担由于自身原因导致返工条修改的费用。

　　2、竣工验收与保修

　　2、1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表

　　五）。甲方自接到工程验收单____日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________。

　　2、3双方约定的保修项目内容期限为：_________。（本条2、2和2、3款的内容过多可另加页）

　　第八条安全和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条违约责任甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令条确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　第十条合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：

　　1、由_________仲裁委员会仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　第十一条其他约定_____________________________________________

　　第十二条本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条组成本合同的文件包括：

　　1、本合同条款及合同附表；

　　2、施工图纸及做法说明；

　　3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4、补充规定。

　　第十四条其他

　　1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字条鉴证条公证）后生效。

　　2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。

　　业主（盖章）：_________

　　承包方（盖章）：_________注册地址：_________

　　注册地址：_________住地：_________

　　住地：_________法定代表人：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　委托代理人：_________联系电话：_________

　　联系电话：_________________年____月____日

　　________年____月____日

建筑工程施工合同15

　　发包方（以下简称甲方）：_____________________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________________

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　一、工程概况

　　（一）工程名称：_____________________

　　（二）工程地点：_____________________

　　二、工程承包范围

　　___________________________________

　　安全维护及整改。

　　三、合同工期

　　_______天。

　　四、工程造价

　　工程造价为：______________元整

　　五、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

　　5.2.1本工程的`技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　八、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。

　　十、违约责任