建筑工程勘察合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编收集整理的建筑工程勘察合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
建筑工程勘察合同1
工程名称：__________
工程地点：__________
合同编号：__________
（由勘察人编填）
勘察证书等级：__________
发包人：__________
勘察人：__________
签订日期：__________
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
_________年_________月_________日
发包人__________________________________
勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________
________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条、工程概况
1.1工程名称：___________________________
1.2工程建设地点：_________________________
1.3工程规模、特征：________________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________
1.6承接方式____________________________
1.7预计勘察工作量：________________________
第二条、发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条、勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条、开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于____年____月____日开工，____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%、作为定金，计____元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付、预算勘察费的____%的工程进度款，计____元；勘察工作外业结束后__天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元；提交勘察成、果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条、发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的`问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由、于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘、察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由、发包人、勘察人商定为实际损失的____%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条、违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_____元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条、本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条、其它约定事项：__________
第九条、本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_____仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条、本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__份，发包人__份、勘察人__份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程勘察合同2
发包方（甲方）：_____________
承包方（乙方）：_____________
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
（一）工程概况
1.1工程名称：办公楼装修
1.2工程地点：上东新邻里办公楼
1.3承包范围：3F—4F室内装饰工程
1.4承包方式：包工包料
1.5工期：本工程自_____________年_____________月_____________日开工，于_____________年_____________月_____________日竣工。
1.6工程质量：优良______________元，大写_____________。
（二）甲方工作
2.1开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。
（三）乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
（四）关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
（五）关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到质量评定优良标准。
5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
（六）、关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第（3）种；
（1）固定价格
（2）固定价格加价%包干风险系数计算。
（3）包工包料。
6.2工程进度款与支付：
竣工验收合格后30日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满一年的.质保金。
（七）、有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
（八）奖励和违约责任
8.1甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责承担损失。
8.2未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
8.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
（九）争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁
（十）其他约定
_______
（十一）附则
11.1本工程需要进行保险时，应另订协议。
11.2本合同一共两份，双方各执一份。
11.3本合同履行完后自动终止。
甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________
_____________年_____________月______________________年_____________月_____________日
建筑工程勘察合同3
发包人：___（以下简称甲方）
勘察人：___（以下简称乙方）
发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
1、工程概况
1.1工程名称、会议餐饮楼地勘工程
1.2工程建设地点、____县灰汤镇电力疗养院内
1.3工程规模、特征、详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书
1.4工程勘察任务与技术要求、满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021—（09）中相关条款。
1.5预计勘察工作量、在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。
2、发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责、
2.1 提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑（带地形图）总平面图。
2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
3、勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。
4、开工及提交资料的时间
4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日开工，________年____月____日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。
4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.3本工程勘察费按、勘察包干价为16800元（大写：壹万陆仟捌佰元整），合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后____日内，发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。
5、发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题（如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等），并承担其费用。
5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的`工作量支付勘察费。
5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。
5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。
5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
6：违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作时的，不退还发包人已付定金；已进行工作且完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过____日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料，每超过____日，应減收勘察费千份之一。
7、其它约定事项、
本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。
8、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交____市仲裁委员会仲裁。
本合同一式伍份，发包方执叁份，勘察方执贰份。
甲方（公章）、_________
乙方（公章）、_________
法定代表人（签字）、_________
法定代表人（签字）、_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程勘察合同4
建设单位：_____________
勘察单位：_____________
签约时间：_____________
签约地点：_____________
合同文件及合同条款
发包单位：_____________（以下简称甲方）
勘察单位：_____________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。本协议与原合同不一致之处，以本协议为准
第一条工程概况
1.1工程名称：_____________
1.2工程建设地点：_____________
1.3工程规模：_____________。
1.4工程勘察任务委托日期：___年___月___日
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：
1.5.1满足现行国家有关标准及规范要求；
1.5.2满足设计方提出的勘察技术要求；
1.5.3如钻孔点位无法作业必须经甲方认可后允许钻孔点3米范围内位移。
1.6承接方式：委托方式。
1.7预计勘察工作量：钻孔个，预计总进尺约米。
取费标准按：
1.0 —10米按700元/孔取费。
2.10—20米按1100元/孔取费。
3.20—30米按1900元/孔取费。
4.30米以上按2900元/孔取费。
第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供工程工作范围的地形图。
2.2提供勘察工作范围地下管线图资料和已有的技术资料。
第三条乙方向甲方提供以下文件资料
3.1乙方在勘察前提供方案图纸，并经甲方审核后方使用。
3.2乙方向甲方提交符合国家规范的勘察成果资料并对其质量负责。
3.3乙方负责向甲方提交符合国家规范的勘察成果资料八份
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间：
4.1.1本工程的勘察工作分批作业，第一批作业点数为个进场后天内提交勘察正式成果资料（天内提交勘察初步成果资料），以后作业时间以甲方通知为准，作业点数按勘察方案为准（以甲方书面通知为准后天内提交勘察成果资料）；由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以甲方在合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按固定综合单价包干形式，包干固定综合单价：￥__元/米。每批次完成并向甲方提交勘察书面成果后支付至该批次结算金额的80%；，每批次基础验收后付至该批次结算金额的`95%；余额5%作为保证违约金，每批次竣工验收后一次性无息结清。
4.2.2包干固定综合单价包含从进场施工至出正式成果报告的施工、试验等所有费（除审图费）。
4.2.3工程计量由甲方和乙方共同按实际钻孔深度以延长米计。
4.2.4每次付款，乙方需向甲方开据项目所在地的相关税务发票方可支付；工程款付至结算总价的95%时，乙方应同时提供工程所在地全额相关税务发票。
第五条甲方、乙方责任
5.1甲方责任
5.1.1甲方委托任务时，按第二条规定提供文件资料。
5.1.2甲方对合同约定的勘察场地，提供勘察工作顺利进行的条件。对勘察工作中出现的问题积极配合。
5.1.3甲方及时按约定支付工程款。
5.2乙方责任
5.2.1配合甲方、监理管理工作
5.2.2乙方依据甲方提供的管线图认真查看现场地下管线。
5.2.3根据甲方的要求分批次进行勘察
5.2.4乙方在施工中必需严格遵守城管等行政管理的管理条例，凡有施工扰民、破坏市政设施和绿化，由乙方自行协调解决，费用自理。
5.2.5勘察现场所有的勘察机械设备财产由乙方自行保管负责，如有遗失和损坏甲方概不负责。
5.2.6甲方提供水、电接驳点，乙方负责解决勘察过程中的水电费用，该费用包含在合同费用内。
5.27在工程勘察前，向甲方提供勘察纲要、勘察组织设计及勘察进度安排。并根据甲方工程工期要求，提供勘察成果资料，配合甲方报建等工作。
5.2.8在合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的所有保密资料。否则承担法律责任，并赔偿甲方所受的全部损失。
5.2.9由于甲方原因造成乙方停、窝工，费用不予增加但工期可以顺延。勘察方不得无故拖延工期，每逾期拖延一天按1000＿元罚款。
5.2.10乙方在收到甲方提交的资料及文件后，应及时对其完整性和详细程度进行审核，并在3日内书面回复，如乙方在规定时限内未作回复，甲方将认为其提供的资料及文件的完整性及详细程度满足乙方要求，日后因甲方提供资料的完整性及详细程度原因引起的工期延误及其他一切费用均由乙方承担。
5.2.11乙方义务完善审图工作（费用按国家规定方支付）。
5.2.12在勘察工作过程中，勘察必须采取安全防范措施，对非乙方员、观光或行人路过者进行喊话，阻止无关人员进入勘察现场，对勘察洞口要设置防护网和警示标语。否则造成的一切安全事故及赔偿，均由乙方负责。
5.2.13钻孔经甲方与监理单位验证深度后要求封口，防止出现安全事故。
第六条违约责任
6.1由于甲方未给乙方提供必要的施工条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。
6.2由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担，且工期不予顺延。给甲方造成损失的，应予以赔偿。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，甲方不支付费用；已进行勘察工作的，按完成的实际工作量向乙方支付勘察费。
6.4由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，罚款1000元。
6.5本合同签订后，因一方违约使合同不能履行欲终止或解除合同时，须提前3天通知对方并就终止合同的有关事宜签订协议，违约责任由违约方负责。
6.6乙方在勘察工作时不得损坏周边相邻建筑及一切设施，如有损坏由乙方自行负责全额赔偿。
6.7因乙方原因中途退场或不能履行本合同，应向甲方支付本工程总金额的20%的违约金。
第七条本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条报告、成果、文件检察验收
8.1由甲方负责组织对乙方交付的报告、成果、文件进行检查验收（乙方以书面形式通知甲方）。
8.2甲方收到乙方交付的报告、成果、文件后7天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示乙方以完成任务，逾期未检查验收的，视为接受乙方的报告、成果、文件。
8.3本合同发生争议时，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成时，甲方、乙方可就地向法院提出诉讼。
第九条其它
9.1乙方承诺方案中地下室勘察部分免费。
9.2乙方出正式地勘成果报告前须与甲方沟通，并获得甲方同意后才能出具正式地勘成果报告。
9.3在场内给甲方免费引三个市政基准点（坐标、标高）达到规划放线要求。
第十条：本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
此页无正文
甲方名称（盖章）：乙方名称（盖章）：
签约代表：___签约代表：___
___年___月___日___年___月___日
建筑工程勘察合同5
发包人:(以下简称甲方)
勘察人:(以下简称乙方)
发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
1：工程概况
1.1工程名称：会议餐饮楼地勘工程
1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内
1.3工程规模、特征：详见总平面图
详见建筑平面图及勘察任务书
1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-20xx(09)中相关条款。
1.5预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。
2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：
2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。
2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。
4：开工及提交资料的时间
4.1本工程的勘察工作定于20xx年4月2日开工，20xx年4月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。
4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.3本工程勘察费按：
勘察包干价为￥16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日内,发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。
5：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的.有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。
5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。
5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。
5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
6:违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过一日,应減收勘察费千份之一。
7：其它约定事项：
本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。
8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。
本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建筑工程勘察合同】相关文章：
建筑工程勘察合同6篇02-09
建筑工程勘察合同4篇03-21
建筑安装工程勘察合同04-01
建筑工程合同04-19
建筑工程合同09-02
建筑工程合同08-25
建筑工程的合同05-26
建筑工程合同04-07
建筑工程劳务合同08-29