建筑工程施工合同

时间：2024-12-21 03:28:27 建筑合同我要投稿

【荐】建筑工程施工合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编精心整理的建筑工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【荐】建筑工程施工合同

建筑工程施工合同1

　　一、工程名称：xxxx建筑工程

　　二、工程内容及工程量：xxxxxxx。

　　三、工程总造价：大写（￥xxx元）

　　四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的`xxx施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

　　五、约定施工工期：20xx年x月x日20xx年x月x日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）

　　七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

　　八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

　　九、质保期（一年）：此工程质保期x年（xxx年x月xx日均由乙方负责。

　　十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同2

　　发包方（以下简称“甲方”）：

　　住所(单位)地址：

　　联系电话：手机号：甲方工程监理人及电话：

　　承包方（以下简称“乙方”）：

　　单位地址：

　　本工程设计人：联系电话：

　　本工程项目经理：联系电话：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：

　　1、乙方包工、包全部材料（见附件：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（见附件：甲方提供装饰装修材料明细表，附件：乙方提供装饰装修材料明细表）；

　　3、乙方包工，甲方包全部材料（见附件：甲方提供装饰装修材料明细表）。

　　4、工程施工有效期限为天；开工日期年月日，竣工日期年月日。

　　5、合同价款￥（人民币大写）：

　　6、若本工程实施工程监理，甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　7、双方商定设计、施工图纸采取下列第种方式提供；

　　7.1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为月日，图纸一式三份，甲方、乙方施工队各执一份；（见附件：装饰装修工程施工图纸）设计、施工图纸双方签字后生效。

　　7.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件：装饰装修工程设计图纸）设计费由甲方支付（此设计费用不在工程价款内）；设计、施工图纸双方签字后生效。

　　8、图纸及预算书双方签字后生效。

　　第二条甲乙双方的权利及义务：

　　1、开工前3天，甲方为乙方入场施工创造条件，清除影响施工的障碍物；负责协调施工队与邻里（单位、部门）之间的关系，按期支付工程款。

　　2、开工前，甲方为乙方提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项。

　　3、甲方参与工程施工进度质量的监督，对材料进场进行验收确认，竣工验收。

　　4、甲方对工程施工工艺不清楚之处、乙方应向甲方解释说明，乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务，合同签订后，乙方执行工程施工的代表为乙方派出的项目经理，甲方关于工程的相关事宜均与乙方项目经理联系，以确保工程的统一指挥和管理；如甲方自行设计并提供施工图纸，则甲方设计师负责对乙方提供工程施工工艺咨询、设计、报价等相关服务，因甲方向乙方提供工程施工工艺不详而造成的全部责任由甲方承担。

　　5、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。

　　6、甲方协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用.

　　7、禁止拆动室内承重结构，违章搭建阳光房，如甲方需拆、改建筑的承重、非承重结构或拆改厨、卫位置及设备管线及搭建阳光房，应负责到有关部门办理相关的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气及燃气管线等；对原有建筑物和场地面积等的改动，甲方如没有相关部门办理相关的审批手续，甲方强行要求乙方施工所造成的一切后果及责任全部由甲方承担；如甲方要求不做防水而发生漏水所造成的一切后果及责任全部由甲方承担。

　　8、乙方在施工中严格执行国家《建筑装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程。

　　9、乙方严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　10、乙方保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方承担。

　　第三条关于工程质量及验改：

　　1、本工程以施工图纸，做法说明为准，如有更改、乙方工程负责人应通知设计师、在甲方的配合下、公司应将更改通知书交由甲方签字确认，更换材质甲乙双方协商解决，否则乙方对更改项目概不负责。

　　2、为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，需由双方协商后签署书面协议《工程变更单》，同时协调相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效，凡甲方与乙方现场人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担；

　　3、合同签定后甲方工程减项超过工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费；若甲方减项所用的材料，乙方已定购或运抵现场，甲方需另外支付材料来回托运，损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费和拆除费。

　　4、合同签订后，若因甲方原因终止施工合同，甲方需支付乙方已施工项目的施工费、材料费、管理费及拆除费，若此工程项目由乙方设计则甲方需另外支付乙方该工程项目的设计费35元/平方；

　　5、甲方第一次支付工程款后增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目的100%的工程款后方予以施工。

　　6、由乙方提供的材料：乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价、协商不符，甲方有权拒绝使用。

　　7、由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求（见附件：甲方提供材料明细表）。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，若甲方未按时提供材料或材料的'规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。

　　8、除合同中注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具桌椅等，均由甲方购买并按时运到现场，若需要乙方代购，加收所购材料款20%的采购费及运输费。

　　9、双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收；

　　（1）水、电管线、防水层等隐蔽工程的验收；

　　（2）油漆、面层涂料、木材、植物等施工前验收；

　　（3）竣工验收；

　　乙方应提前二天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件：工程验收单），若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；甲方在规定时间内（两天）不于验收视为验收合格。

　　10、完工后，乙方应通知甲方三日内验收，甲方在规定时间内不于验收视为验收合格。

　　11、工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件：工程结算单），并填写工程保修单（见附件：工程保修单）；

　　12、双方约定本工程质量按下列第项标准执行；

　　（1）《GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量检验规定》

　　（2）《成都市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》

　　（3）其他规定：材料及工艺按乙方（甲方）提供的设计图纸、工程预算书为准

　　13、施工过程中双方对工程质量发生争议时：

　　（1）成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解；

　　（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。

　　第四条关于工程价款及结算的约定：

　　1、合同生效后，双方约定按下列方式支付工程款；

　　支付次数

　　工程施工项目（见预算表）

　　付款比例 %

　　支付金额（元）

　　第一次

　　第二次

　　第三次

　　尾款；乙方施工完毕三天内即验收，验收合格二天内，甲方付清尾款后乙方交付甲方使用，完工后五日内不验收，则视为工程符合本合同的质量要求，甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或变相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款，否则甲方将按工程款总额的10%每月滞纳金支付乙方；

　　2、甲方增加项目不得超过工程总价的10%；乙方减少项不得超过工程总价的10%，如果超过10%，任何违约一方无条件支付对方工程总额的20%违约金。

　　3、工程验收合格后2日内，乙方应向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单（见附件：工程结算单）上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款;（水电工程部分其工程款按实结算、在隐蔽工程完工验收后一次性结清，否则乙方可单方面停工、工期顺延）；

　　4、甲方应将工程款直接交给乙方财务部；若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。

　　第五条工期出现下例情况可顺延：

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；

　　1）工程量变化和设计变更。施工工期顺延。

　　2）不可抗力（如节假日、停水、停电、等），施工工期顺延。

　　3）甲方同意工期顺延的其他情况，施工工期顺延。

　　4）甲方未按时参加阶段验收，施工工期顺延。

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

　　3、乙方就在约定的时间内进行施工，由乙方原因造成工期延误应由乙方负责；甲方不配合乙造成的工期延误就由甲方负责。

　　4、因甲方未按合同约定付清工程款，乙方有权施行停工，施工工期顺延。

　　5、工程项目在各阶段完工后、须由客户签字认可，如有更改，甲方应支付乙方反工费及材料费等费用，施工工期顺延。

　　第六条安全施工和防火的约定：

　　1、乙方在施工期间应严格遵守有关规定和法规

　　2、由于乙方在施工过程中，违反安全操作规程导致安全或火灾事故，乙方应承担一切经济损失。

　　3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　第七条奖励与违约：

　　1、乙方的施工令客户非常满意的情况下，甲方可以采取某种形式作为奖励。

　　2、合同签定后，合同任何一方提出解除合同或无任何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方向守约方支付工程总造价20%的违约金；若因此造成工程损失的，违约方应予赔偿。

　　3、工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自动使用工程成品的，工程视为合格，因此而造成的损失由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利，乙方仍有收尾款的权利。

　　4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2%o的违约金。

　　5、甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一天由责任方向对方支付工程总造价2%o的违约金。

　　6、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理，所需修理费由乙方承担，工期不予顺延。

　　第八条合同争议的解决方式：

　　1、未尽事项，经甲乙双方协商解决。

　　2、双方发生争议协商解决不成时，向成都市仲裁委员会申请仲裁。

　　3、如因合同争议及其他方面原因造成上诉，上诉期间甲乙双方因上诉所产生的一切费用由上诉方承担（诉讼费、律师费等相关费用）。

　　第九条：

　　1、本合同正本两份，双方各执一份，甲方执一份，乙方执一份，

　　2、本合同自签字之日生效，合同履行完成后自行终止，决算后终止

　　3、附件（附件与合同正本具同等法律效力）

　　1）材料及工艺按乙方（甲方）提供的设计图纸、工程预算书为准进行施工

　　2）设计变更（协商解决）

　　第十条备注：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　公司地址：公司地址：

　　代理人：代理人：

　　电话：公司电话：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同3

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

　　一。工程概况

　　1。工程名称：

　　2。工程地址：公园道西侧

　　3。结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡。

　　4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

　　5。施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。

　　6。工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。

　　7。工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。

　　二。承包范围及承包方式

　　1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限：

　　a。基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

　　b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

　　2。甲方要求：本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

　　1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。

　　2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

　　3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。

　　4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

　　四。结算方法：

　　1。工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。

　　2。执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

　　3。甲方直接分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%配合费，分包工程税收由分包方承担。

　　4。采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

　　五。工程设计变更

　　1。工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划（或变更）范畴的.工作内容，必须按计划（或变更）要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

　　2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（如果属于减项则调减工程价款）。

　　六。材料进场要求及计价

　　1。及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团

　　2。指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。

　　3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。

　　七。工程管理

　　1。甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。

　　2。乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。

　　3。乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

　　4。工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

　　5。乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款第二条），由乙方承担全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。

　　6。存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。

　　7。为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

　　八。违约责任

　　1。因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。

　　2。因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。

　　3。乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

　　4。如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。

　　5。乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。

　　九。双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。

　　十。此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，如果不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），如果保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日开始。

　　十一本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。

　　十二。 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。

　　十三。 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同4

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

　　2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的.时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同5

　　发包人：_______________(以下简称甲方)

　　承包人：_______________(以下简称乙方)

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_______________

　　3、承包范围：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　5、合同价款：合同总价每公里___万。单位造价每平方米___元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

　　二、技术要求

　　1、路面为___厘米厚水泥混凝土路面，宽___米。

　　2、天然级配砂砾石垫层，厚度___厘米天然级配砂砾石，宽度________米。

　　3、___厘米厚灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理

　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人的权利和义务

　　发包人委派的业主代表：

　　姓名：_______________

　　职务;_______________

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的.相关工作。

　　2、发包人主要工作：负责场地三通一平;

　　3、承包人的权利和义务

　　项目负责人姓名：_______________

　　项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　4、承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：

　　五、工程价款的支付

　　本合同签订之日付___%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的___%，质保期________年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　承包人在工程具备竣工验收条件钱________小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后________天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

　　八、本合同一式两份

　　甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

　　发包人：_______________(签章)承包人：_______________(签章)

　　_________年______月___日_________年______月___日

建筑工程施工合同6

　　甲方：中国XX公司_______________分公司，乙方：______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：

　　一、合作内容

　　1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

　　2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

　　二、甲方权利及义务

　　（一）甲方的权利

　　1、根据____________行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号；

　　2、甲方对订购终端制定销售政策；

　　3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：

　　（1）提供终端备机；

　　（2）在________________区至少设有一个售后服务站；

　　（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；

　　（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。

　　4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：

　　（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人；

　　（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；

　　（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；

　　（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；

　　5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串

　　（二）甲方的义务

　　1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；

　　2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；

　　3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；

　　4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；

　　5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；

　　三、乙方的权利及义务

　　（一）乙方的权利

　　1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；

　　2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利；

　　3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；

　　4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；

　　5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；

　　6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。

　　（二）乙方的义务

　　1、根据市场发展情况，针对甲方提出的`终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；

　　2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；

　　3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；

　　4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。

　　四、资费标准

　　1、短信费：______元条（按条）；

　　2、功能费：______元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；

　　3、d上网业务包月资费套餐：______元月人，区内不限流量，____________外流量按：______元分钟计算；

　　4、如开通其他业务，按现行资费标准收取

　　五、分成方式

　　1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；

　　2、在功能、短信等费用上进行分成

　　3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%

　　六、结算周期

　　1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；

　　2、每月____日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账；

　　3、账单核对无误后，____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；

　　4、甲方依据乙方开具的发票在每月2____日前将上月结算款汇至乙方结算账户

　　七、乙方结算账户公司名称：__________________公司地址：__________________邮编：__________________开户行名称：__________________账号：________________________

　　八、违约责任

　　1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；

　　2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；

　　3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。

　　九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。

　　十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为________年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。

　　一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：

　　1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；

　　2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。

　　二、协议的生效、变更、终止

　　1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。

　　2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议，应提前____日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

　　3、如果甲方不能按时付款，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。

　　4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。

　　三、合同的生效本合同由各方授权代表签署后即生效，签署如下：

　　甲方：中国XX公司________________________分公司

　　法定代表人（或授权代表）签字：______

　　盖章：____________

　　签约日期：____________

　　乙方：____________

　　法定代表人（或授权代表）签字：______

　　盖章：______

　　签约日期：____

建筑工程施工合同7

　　甲方（业主）：

　　乙方（承包方）：柳州XX公司

　　依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，依法订立本合同。

　　一、工程概况

　　装饰工程施工地点：沙XX单XX402号室

　　施工内容：按预算内容所列项目施工。

　　承包方式：全包（按预算所列包括）合同总工期80天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。

　　合同总价：82579.6元（详见预算表）。

　　二、双方工作

　　1.甲方工作

　　1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。XX空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分XX空的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批文等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1.3向乙方提供施工所需的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面确认。

　　2.2乙方指派贾X为乙方驻场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的.一切设施和工程成品进行保护。

　　三、工期

　　1.工期延误

　　1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：⑴甲方不能按约定提供开工条件。 ⑵设计变更和工程量变化。 ⑶甲方同意工期相应顺延的其他情况。

　　1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方200元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。

　　四、工程价款

　　支付签订合同当天，甲方支付总款30%，金额为24773.9元；总体验收合格____日内，甲方支付总价款的剩余70%，计57805.7元。

　　五、材料供应

　　1.甲方供应的材料、设备应有材料设备表。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异的，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2.乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　六、工程变更

　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　七、质量与验收

　　1.工程质量

　　1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《____市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2.竣工验收与保修

　　2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单____日内验收，并在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过____日的视为竣工验收已被确认。

　　2.2双方约定隐蔽工程和中间验收部位：水电。

　　2.3双方约定的保修项目内容期限为：预算所列项目保修________年（水电两年）。

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2.由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　九、违约责任

　　甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按照合同总价款的10％向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　十、合同争议解决方式

　　双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请物业管理处调解。协商或调解不成时，双方可以按以下第1中方式解决：

　　1.由____市仲裁委员会仲裁；

　　2.向人民法院起诉。

　　一、其他约定无。

　　二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　三、组成本合同的文件包括：

　　1.本合同条款及合同附表；

　　2.施工图纸、施工预算及做法说明；

　　3.双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4.补充规定。

　　四、其他

　　1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方签字后生效。

　　2.甲乙双方遵照本合同履行完毕，本合同即告终止。

　　业主（签名）：

　　承包方（盖章）：

　　身份证号：

　　住址：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　________年____月____日

　　注册地址：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　________年____月____日

建筑工程施工合同8

　　发包方(甲方)：_______________县文物管理所

　　承包方(乙方)：_______________公司

　　依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况：___________

　　工程名称：_____________________修缮工程

　　工程地点：________________县城

　　工程承包范围：

　　1、__________屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。

　　2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的'木质构件。

　　3、__________散水增加阶条石与陡板;

　　4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等;

　　以上所用材料参照工程预算书。

　　承包方式：包工包料

　　二、合同价款(固定价格)

　　金额(人民币大写)：__________元整;￥__________元;

　　三、工期：___________

　　合同工期：_____日历天

　　开工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五(5‰)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。

　　四.工程质量标准

　　本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。

　　五.安全生产

　　乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。

　　六、工程款支付：

　　合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。

　　七、质保期：_______年

　　保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。

　　八.合同的生效

　　合同订立时间：______年____月_____日

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　九.附则.

　　1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向__________市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：___________乙方.(盖章)：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　或委托代理人(签字)：___________或委托代理人(签字)：___________

　　_____年_____月______日

建筑工程施工合同9

　　发包方（以下简称甲方）：

　　姓名（签字后生效）：

　　工程地点：

　　联系电话：移动电话：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　承包人（姓名）：

　　联系电话：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：面积： m2

　　1.2工程内容（见装饰装修工程施工项目确认表）

　　1.3工程承包方式：

　　1．乙方包工，提供部分主材。

　　2．乙方包工，甲方提供部分主材。

　　1.4工程期限天

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第二条施工图纸

　　1．双方商定施工图纸。

　　2．甲方委托乙方设计图纸。

　　第三条甲方工作

　　3.1开工前，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖，以不影响施工原则。

　　3.2提供施工期间的水源、电源。

　　第四条乙方工作

　　4.1施工中严格执行案例施工操作规范，防火规定，施工规定及质量标准，按期保质完成工程。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供材料的，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，甲方提供的.材料必须是符合设计要求的合格产品，如果因甲方提供的材料发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，由甲方承担并负责。

　　第六条质量标准

　　双方约定工程质量，由双方商议的标准执行。

　　第七条工程造价及付款方式

　　7.1本合同工程造价为（人民币）元

　　金额大写：

　　7.2工程付款方式

　　工程款分四次付清付款方式：合同签订之日，甲方预付款_______元，人民币大写：______________，木工进场时甲方支付二期款________元，人民币大写：______________，涂饰工进场时，甲方支付三期款________元，人民币大写：______________，余款于工程完毕后一次性付清。

　　第八条本合同一式两份，甲、乙双方各一份，经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。

　　第九条在施工过程中，双方如有任何意见分歧，应友好协商解决，如不可则向相关部门提出上诉。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同10

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　说明：本合同根据____省建设厅推行的《____省建设工程标准施工合同》编制而成，作为发包人和承包人的合同签订的版本，合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;

　　第一部份协议书

　　一、工程概况

　　工程名称：拘留所迁建工程

　　工程地点：石鼔镇原知青场

　　工程规模及内容：办公楼4层，监房2层，高度16.5米，总建筑面积6849.22平方米

　　结构形式：框架

　　工程立项、规划批准文件号：高发改审函【】16号

　　资金来源：争取上级支持，不足部分由地方财政配套资金解决

　　二、工程承包范围

　　承包范围: 施工总承包(包括建筑及安装工程)

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：235天。

　　拟从________年____月____日开始施工，至________年____月____日竣工完成

　　四、质量标准

　　工程质量标准：要求达到国家建设工程质量验收标准 (GB50300-)合格以上。

　　五、合同价款

　　合同总价(大写)：(小写)： 7 元。

　　项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);

　　详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

　　六、组成合同的文件

　　组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同

　　第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义与本合同

　　第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的.定义相同。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、合同生效

　　订立合同时间：________年____月____日

　　订立合同地点：公安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即时生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建筑工程施工合同11

　　发包方：__________（简称甲方）

　　承包方：__________（简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：

　　一、工程项目内容地点：_______________

　　1、工程名称：室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚

　　2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。

　　二、工程价格：

　　1、厨卫墙面采用：250215;330内墙瓷片铺贴。

　　2、卫生间、厨房地砖采用：300215;300防滑地砖。

　　3、铝合金无烟灶台180元㎡。

　　4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元㎡

　　5、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。

　　三、甲方责任：、甲方负责现场施工质量监督。

　　2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。

　　3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。

　　4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。

　　5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地

　　6,若甲方更改项目,应承担一切费用。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。

　　2、乙方施工必须保证质量。

　　3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。

　　4、施工期间，乙方应保证安全施工.

　　5:乙方必须服从甲方人员管理

　　五、施工工期：自________年____月____日起正式施工至________年____月____日止全面完工，共计

　　六,付款方式:

　　1 、乙方进场后首付工程款总金额的'30％

　　2、竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清

　　七、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。

　　八、工程验收:

　　1 、乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收.

　　2 、验收标准以国家相关验收评定标准为依据.

　　3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延.

　　九、合同期限：

　　1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,

　　2 ,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁.

　　3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方代表签字：_______________

　　乙方代表签字：__________

　　立合同日期：________年____月日

建筑工程施工合同12

　　甲方： ____市____区北石店镇临泽村委

　　乙方：____县固城建筑安装有限责任公司

　　根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。

　　一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三：质量要求：

　　严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。

　　四、安全施工：

　　乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的`一切安全事故，乙方自行承担。

　　五、工程结算方式：

　　根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。

　　六、实际项目及价格：

　　1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡

　　2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元

　　3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元

　　4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。

　　5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元座

　　6、人工挖土方30元立方米

　　7、农用车300元台班

　　8、勾机1800台班。

　　9三轮车200元台班。

　　10、零工，60元工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。

　　甲方：（盖章）乙方（盖章）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）________年____月____日年____月____日

　　建设工程施工合同

　　建设单位：____市____区北石店镇林子村委

　　施工单位：____县固城建筑安装有限责任公司

建筑工程施工合同13

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建

　　1.2工程地点：本市桥口区太平洋

　　1.3承包范围：旧房拆除，新房重建

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工

　　1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求

　　1.7合同价款（人民币大写）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）

　　第2条甲方工作

　　2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。

　　2.2指派[ ]为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。

　　2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　第3条乙方工作

　　3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划[附件一]，交甲方审定。

　　3.2指派[ ]为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第4条关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第5条关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸，作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（等国家制订的'施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　5.3甲，乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第6条关于工程价款及结算的约定

　　6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。

　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币×元；

　　第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

　　第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

　　第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元；

　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。

　　6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

　　第7条关于材料供应的约定

　　7.1本工程乙方负责采购供应的材料[附件二]，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。

　　7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第8条有关安全生产和防火的约定

　　8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》，《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规，规范。

　　8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第9条奖励和违约责任

　　9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。

　　9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　第10条争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

　　第11条附则

　　11.1本合同正本两份，双方各执一份。

　　11.2本合同履行完成后自动终止。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

　　附件一：施工图纸或作法说明

　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求

　　1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；

　　2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；

　　3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；

　　3.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；

　　4.任何墙壁厚度不得小于240MM；

　　5.其他约定：

　　延伸阅读：工程质量验收效果生产安全

建筑工程施工合同14

　　甲方：___乙方：____

　　第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款

　　1.1、承包范围：旧房拆除,新房重建

　　1.2、承包方式：包工包料

　　1.3、建设工期：本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工

　　1.4、工程质量：参照国家房屋质量有关要求

　　1.5、合同价款(人民币大写)：叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。

　　第2条、甲方工作

　　2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物；向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.

　　2.2、指派[___]为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查.

　　2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.

　　第3条、乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定.

　　3.2、指派[___]为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.

　　3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录；参加竣工验收,编制工程结算.

　　3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的.关系.

　　3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.

　　第4条、关于工期的约定

　　4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.

　　4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.

　　4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.

　　4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.

　　第5条、关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.

　　5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.

　　5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.

　　5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.

　　5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.

　　第6条、关于工程价款及结算的约定

　　6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.

　　本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币[___]元；

　　第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元；

　　全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.

　　6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料___10天内审查完毕.

　　第7条、关于材料供应的约定

　　7.1、本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.

　　7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.

　　第8条、有关安全生产和防火的约定

　　8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.

　　8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范.

　　8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.

　　第9条、奖励和违约责任

　　9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元.

　　9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金.

　　9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.

　　第10条、争议或纠纷处理

　　10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.

　　10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.

　　第11条、附则

　　11.1、本合同正本两份,双方各执一份.

　　11.2、本合同履行完成后自动终止.

　　甲方：___乙方：

　　日期：___日期：

　　附件一：施工图纸或作法说明

　　附件二：乙方提供材料及施工质量要求

　　1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用___号,墙,地粉砌使用___号；

　　2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于___；在墙,地粉砌中不得少于___；

　　3、内外墙粉砌厚度不得少于___MM；地坪厚度不得少于___MM；

　　3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；

　　4、任何墙壁厚度不得小于240MM；

　　5、其他约定：

建筑工程施工合同15

　　项目单位：（以下简称“甲方”）

　　施工单位：（以下简称“乙方”）

　　甲、乙双方依照《网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。

　　一、工程概述：　　工程名称：网络综合布线工程　　工程地点：　　

　　二、工程承包范围：网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。

　　三、合同工期：　　合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：　　

　　（1）甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。

　　（2）经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。

　　（3）因自然灾害或其他不可抗拒力因素。　　四承包方式:　　本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。　　五合同价款及结算方式：　　

　　（1）本工程合同总价为：人民币元，大写：元整。　　（其中单点施工费：网络元点合计个点。如有添减按实际点数计算）。

　　（2）本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订____日内预付全合同价40%，即人民币元，大写：。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币元，大写：。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币元，大写：。

　　（3）因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。

　　（4）本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。

　　六、组成合同的文件及要求：　　

　　（1）本合同协议书。

　　（2）合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的'电报、电传、传真（书面文件）等。

　　（3）双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　（4）合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。

　　七、工程验收及质保：　　

　　（1）工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。

　　（2）乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。

　　（3）乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。

　　（4）工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　（5）甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后____日内入组织验收，　　如超过报告____日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。

　　（6）验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。

　　（7）对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。

　　（8）全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的________年质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。

　　（9）软件类故障保修期为6个月，在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化，导致网络故障或网络中断，乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期，乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行付费服务。

　　八、双方的权利及义务：　　

　　（1）甲方权利义务：　　

　　1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。

　　2、向乙方提供必须的施工条件。

　　3、向乙方提供有关技术资料图纸等。

　　4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工中的协调工作。

　　5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。

　　6、及时组织验收及办理结算手续。

　　7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。

　　（2）乙方义务与权力：　　

　　1、有权要求甲方按合同约定付款。